《工程施工钢管租赁协议（三篇）》

工程施工钢管租赁协议（精选3篇）

工程施工钢管租赁协议 篇1

第一部分 协议书

承包人：__________________________________________________________________

发包人：__________________________________________________________________

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______________________________________________________________________

工程地点：______________________________________________________________________

工程内容：______________________________________________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：___________________

资金来源：______________________________________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：______________________________________________________________________

三、合同工期：

开工日期：______________________________________________________________________

竣工日期：______________________________________________________________________

合同工期总日历天数_________________天

四、质量标准

工程质量标准：__________________________________________________________________

五、合同价款

金额：_____________________________元￥：_____________________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、

本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点： _________________________________________________________________

本合同双方约定_________________________________________________________后生效。

发包人：_______________________承包人：______________________________

住所：_______________________________住所：______________________________________

法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

电话：_______________________________电话：______________________________________

传真：_______________________________传真：______________________________________

开户银行：___________________________开户银行：__________________________________

账号：_______________________________账号：______________________________________

工程施工钢管租赁协议 篇2

出租方：签订地点：

承租方：签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》及地方行政法规有关规定为明确出租方与承租方的权利及责任，经双方协商签订本合同。

一、租赁物的使用地点：

二、租赁物品的数量：

钢管约：米，扣件约：只，顶丝约：套;

三、租赁期限

租赁期自年月日至年月日，承租方如需续租必须再另签合同，出租物在归还完毕后租金在一个月内全部结清。

四、租赁价格

钢管租赁以每天元/米，扣件租赁以每天元/只，顶丝租赁以每天元/套;

租赁物质量标准，承租方在提货时应自行检查和验收租赁物的质量与数量，在提货验收后出租方不承担在租赁期间的任何事故责任。

五、租赁物的损坏、丢失、赔偿、维修

承租方归还时不得任意串换钢管，弯钢管无法调直的出租方可以拒收，扣件在归还时生锈转不动的按少丝处理，少丝每套元，扣件每只清理上油费元，顶丝清理上油费元，所有丢失物品全部按在回货时市场价格的100%赔偿或钢管每米扣件每只顶丝每套经双方确认后，丢失物品款项应在五天内及时赔偿到位，否则仍继续计算租金。

六、租赁费用及付款方式

经双方协商承租方应缴纳

租金每月结算一次，承租方收到出租方月结算单后由工地负责人签字认可，工地负责人应配合签单手续，如有异议，可在月结算单送达5日内提出，否则视同认可，累计三个月未付租金的，出租方有权解除合同。

押金在最末次结算时，冲抵应付款、多退少补。

七、租赁物的运输及堆放

租赁物往返运输及装卸，堆放费用全部由承租方自理。

工程结束后，承租方应及时把所租赁的规格、数量组织退货。

租赁物归还出租方仓库时，承租方应堆放整齐，以便验收，否则出租方有权拒收。

八、承租方委托下列担保人提货、验收、送货、签单。

如需换人由承租方另行办理委托手续。姓名：身份证号码：姓名：身份证号码：

九、违约责任

承租方应按合同规格及时付款，如不能按合同规定付款，应按每天违约部分3%承担违约责任，如有争议双方共同协商，协商不成可诉之合同签订的人民法院《徐州市鼓楼区人民法院》本合同一式两份，承租方和出租方各执一份，租金及其他款项全部结清后本合同失效。

十、不详之处，另签条款。

甲方：________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工钢管租赁协议 篇3

发包方：天然气有限公司 （以下简称甲方）

承包方：陕西北方管道建设工程有限公司 （以下简称乙方）

为保证甲方天然气工程建设正常进行，明确甲乙双方权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方天然气工程达成以下协议：

一、 甲方玉祥天然气有限公司将其天然气管道安装工程委托给乙方进行工程施工，施工地点为甲方项目（工程）所在地。

二、乙方成立陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部代表乙方专门负责甲方所委托的各类燃气工程施工任务。

三、各单项工程施工的具体内容及结算方式等由乙方成立的陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部另行与甲方签订单项工程《安装工程施工合同》，结算按单项工程的约定执行。

四、乙方保证其施工资质满足甲方工程建设的需要，并经甲方审核同意且将相关资质文件报甲方备案后方可承包甲方天然气工程；乙方所承包天然气工程不得转包或者违法分包。

五、乙方成立的第一项目部必须做到安全、文明施工，禁止违章、违规作业；乙方对其成立的第一项目部在工程施工过程中发生的事故负责。

六、合同承包期限到期后，乙方承包甲方的天然气工程未完工的，乙方必须按该单项工程施工合同约定内容负责该单项工程施工直至完工，同时做好工程交工资料和决算的编制、移交等相关工作。

七、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同签字盖章后生效，期限暂定贰年。

九、本合同在履行过程中，双方发生争议的，协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

合同签订地：陕西 杨凌

发包方： 承包方：

负责人（签字）： 负责人（签字）：

20xx年 4月 1 日 20xx年 4 月 1 日