《志高空调工程合同范本（汇总5篇）》

志高空调工程合同范本（精选5篇）

志高空调工程合同范本 篇1

委托方(以下简称甲方)：

承接方(以下简称乙方)：

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利原则，按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，共同签订本合同，合同条款如下：

第一条 ：工程内容

一、 工程名称：

二、 工程地点：工程范围：依据乙方设计的施工图

备注：1、本工程采用的空调主机型号为30HXC-250B

2、本工程不包含空调设备电源

第二条：承包方式

本工程采用包工包料方式承包施工。

第三条：工程造价

本空调系统工程总造价合计人民币 ￥1552207.00元。大写: 壹佰伍拾伍万贰仟贰佰零柒元整(未含税)。

第四条：第二条 施工组织设计和工期

1、 进度计划

乙方提供施工组织设计和进度计划的时间：乙方开工之日应提供施工组织设计、施工进度计划。

第五条：工程质量规范

1、 本空调系统依据乙方设计的工程图纸及国家有关暖通 施工工期 合同工期定为自合同签订之日起 45个工作日。程系统安装规范进行施工。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、 乙方应认真按照标准和规范要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

第六条：工程验收

1、 在施工期间，甲乙双方应委派现场代表负责施工现场的管理，处理施工中所出现的问题;乙方在施工中应与现场的其他施工单位积极配合，并服从甲方的计划与安排。

2、 乙方在达到合同所规定的工作量及质量要求后，要对系统进行运行调试，调试完成后，便可向甲方提出书面竣工验收通知，甲方在接到乙方通知七天内应组织验收人员对于工程进行验收。

3、 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算。

第七条：付款方式

双方签订合同后，乙方组织人员进场施工，甲方须支付设备到现场后，甲方须再支付乙方设备款465662.00元设备运行调试验收后，甲方须支付乙方263875.00元验收一年后，甲方须支付乙方余款:46566.00元(为3%乙方预付款776103.00元(为50%工程造价)。 (为30%工程造价)。 (为17%工程造价)。 工程造价)。隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。 如验收不合格，乙方应立即返工，返工所需费用由乙方

第八条：双方责任

在履行合同过程中，由于一方的原因给双方造成损失的，责任方应赔偿损失;遇有自然灾害等人为不可抗拒的因素而影响履行合约时，工期顺延，任何一方不得终止合同。

第九条：安全施工

1、 乙方应教育工人严格执行操作规程，防火、防盗。严格乙方为甲方免费保修2年，保修期满后，有偿维护保施工中出现争议，甲乙双方应友好协商解决;如仍未能乙方同意甲方在本工程完工后立即验收，合格后按付款乙方在无任何不可抗力因素情况下若延误工期，每延期解决，可提请有关部门仲裁，直至上诉当地法院裁决。 方式第3条支付乙方款项。 一天，罚款1500元, 如因现场水电、装修等原因造成无法验收的情遵守业主大厦的各项安全、保安、清洁、环境等规章制度和规约。

2、 乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取事故预防措施，确保施工安全和第三者安全，并随时受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。所有进场施工人员必须按国家安全生产的相关法律法规购买工程保险及意外保险，否则不支付工程款。在施工中发生工伤事故，按事故责任的认定追究相应责任人的责任，负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追求刑事责任。

第十条：合同附件

本合同未尽事宜可用合同附件形式由甲、乙双方及时共同签订，合同附件是本合同的组成部份，与本合同具有同等的法律效力。

第十一条 ：其他

1、在工程开工前，如有必要甲方须做好申办乙方进场施工的各项有关手续、证明，并提供安全施工环境、材料堆放场所及施工中所需的用水和用电设施。

2、乙方应做好施工现场安全教育、管理工作，乙方如有现场发生技术事故，由乙方自负。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

志高空调工程合同范本 篇2

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友

好协商，达成如下协议：

第一条 工程内容：

工程名称：

工程地点：

承包范围和内容：

合同工期：

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数为： 天

第二条 双方责任：

甲方责任：

1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，

2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度

和资料的可靠性负责。

3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。

4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。

乙方责任：

1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。

2、乙方应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-20__）进行施工组织和具体实施，保证质量。

3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。

第三条 合同价款及支付：

1、合同价款：本合同总金额大写： 元整。

2、付款方式：合同签订三日内，甲方支付乙方材料款：即 人民币，工程完成后，甲、乙双方共同验收，合格后付清余款：即 元人民币

3、付款账号：

银行账号：

持卡人：

开户行：

第四条 质量标准、验收及工程质量保证：

1、工期：同合同工期。

2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。

3、竣工验收：

3.1、乙方应委派有专业资质的.人员进行调试、验收。

3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收；如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。

4、工程质量保证：

4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。

4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。

第五条 违约

1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金；工程延期超过五天，每

延误一天，乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金；工期延误超过10天，甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工，或现场不能满足乙方施工条件等原因，造成的乙方未按期完成施工内容，经甲、乙双方确认后，乙方不负违约责任。

第六条 仲裁及诉讼

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好办商解决。如不能解决，则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。

第七条 合同生效及其它

1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。

4、合同中的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

本合同书共二份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

代表签字： 代表签字：

志高空调工程合同范本 篇3

经友好协商甲已双方同意按下述条款和条件签订本合同(以下简称“合同”)

一、 合同标的

本合同设备将用于 。 设备名称： 。 详细清单见附表。

二、合同价格

1、本合同总价在本合同有效期内为不变价。

2、保质期限：按国家新三包标准执行。

3、本合同货物在甲方未付清全额合同款前，货物所有权归属乙方。

三、付款方式

1、合同签订，即付定金合同总价的元;(大写：。

2、内机设备到场施工前，即付合同总价的元;(大写： 元整)。

3、外机设备到场施工前，即付合同总价的元;(大写： 元整)。

4、设备安装调试完毕，3天内付合同总价的，(大写： 元整)。

四、安装与验收

1、甲方应在施工进场前5天以书面形式通知乙方进场施工。

2、货到现场，甲方在接到乙方通知后应及时到现场，与乙方一起根据合同清单对设备进行验收。

3、设备定货周期：末端设备拾个工作日;主机设备接到通知拾个工作日。(如果设备为定制设备，设备定货时间另外商定。)

4、工程进度及具体完工时间根据装潢施工进度双方协商。

5、设备安装、调试完毕后交付甲方使用。

五、双方职责

1、甲乙双方应在施工期间密切配合，甲方应免费提供乙方安装所需水电。

2、乙方在施工过程中应与装修单位密切配合，必要时则由甲方出面协调。

3、乙方应根据现场实际情况与甲方协商确定施工方案，确定后乙方则严格按施工图施工，双方不得随意更改或增减。

4、若甲方需要更改图纸时，超出部分设备及材料费、人工费由甲方承担。

5、室内出风为侧出风时，在出风口处如有灯带或遮挡物的装修，会直接导致空调效果不好，如有出现以上情况，需用户签字确认后再施工。

6、梁上打洞，会改变建筑受力结构，建议用户降低吊顶高度，从梁下走管，如要梁上打洞，由甲方确认打洞位置，并签字方可施工。

7、甲方负责把所有的空调所须电线铺设到位，(备注：室内风机盘管供电须将电源线分配到每个风机盘管配电盒，主机的配电须要做配电柜，并将每路电源线分配到每个主机及水泵。)室外机安装机座，由甲方负责。

8。、制作风管：风管制作数量以现场实际数量为准。

六、违约责任

1、合同生效后乙方开始安排采购、生产，如甲方中途退货的(除不可抗力外)，则应承担不低于货款总额30%的违约金。乙方将产品制造完毕后甲方退货的，乙方可以不返还已收取的全部货款(包括定金)。

2、乙方收取定金后(除不可抗力)不交货的，除返还甲方已付货款外，还应承担不低于货款总额30%的违约金。

3、延期付款：如甲方未能按合同规定时间支付货款，超过7天后则乙方按每延误一天按货款总价千分之一计算违约金，但最高不超过货款总价的10%。

4、延期交货：交货具体时间由甲方提前30天书面通知，如乙方未能按书面通知时间交货(除不可抗力)，超过7天后则甲方按每延误一天按货款总价千分之一计算违约金，但最高不超过货款总价的10%。

七、不可抗力

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。一旦不可抗力的影响消除后，应立即恢复履行本合同。

八、合同生效及其它事项

1、本合同经双方的代表人签字，并加盖公章之日起生效。生效后根据《合同法》执行。

2、本合同一式正本贰份，甲方壹份，乙方壹份。

3、任何一方未经另一方事先同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

4、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原合同文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

志高空调工程合同范本 篇4

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

为保证 按期保质量圆满完成，合同双方本着明确责任、分工负责、互助互利原则，按照“中华人民共和国经济合同法”、“建筑安装工程承包条例”有关精神，结合本公司实际，对以下条款达成协议：

第一条 工程概况

1.1工程名称：

工程地点：

承包范围：设计图纸及预算清单内。

施工内容所指的是甲方提供的施工现场、施工图中明示的所有内容;施工内容包括施工图中要完成的项目所需要的全部直接或间接内容。

1.2承包方式：工程量详见《工程报价预算表》。

1.3工期：合同签订开工日期为20xx年月日，竣工日期为20xx年月 日停水、停电、自然灾害或者其他不可抗力因素影响，工期按实际停工工时顺延。

1.4质量等级：合格

1.5合同价款：

双方以《工程报价预算表》作为依据，按照单价包工包料方式计算，双方以《工程预算表》作为增减工程计算依据，按照综合单价包工包料方式计算，承包总价暂定人民币 ，(小写)： 元。

1.6结算方式：单价不变，按照合同书进行结算，特殊项目按实结算。

第二条 技术要求

2.1本工程按国家现行技术标准和施工验收规范及验收评定标准验收.

第三条 甲方工作

3.1清理场地，提供临时水、临时电接入点，和具有设计资质的图纸。

3.2乙方施工完毕书面通知甲方验收，甲方三天内组织完成验收工作，如有整改需要书面另行通知乙方。

第四条 乙方工作

乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

4.1按约定保护好现场装饰面、设备以及其它成品、半成品。

4.2已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护。

第五条 进度、质量、图纸方面的要求

5.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的标准。工程质量需符合规范、标准和设计要求。

第六条 进度款支付及结算方式

6.1乙方人员/空调进场前，甲方支付乙方合同价款的;

6.2乙方完成工程量总量的%，甲方支付乙方合同价款至;

6.3乙方完成工程量总量的，甲方支付乙方合同价款至;

6.4工程完工经甲方验收合格，交付甲方使用后3个月，甲方支付乙方合同价款至最后5%质保金。

第七条 保修

7.1保修责任范围：除甲方使用工程人为损失、原设计错误隐患、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及有力不可抗力因素损坏，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部件、部位、整体或单件的损落、质变、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。

7.2保修内容包括：合同条款所包含的工程项目的全部内容。

7.3保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，保修期限为壹年。

7.4保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后3天内派人维修，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。

第八条 其它

8.1未尽事宜由双方协商解决。

8.2本合同由双方代理人签字之日生效。本合同结算款项付清后失效。

8.3本合同一式二份，由甲方持一份、乙方持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

志高空调工程合同范本 篇5

发包方： （以下简称甲方）

乙方方： （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对空调安装工程签定工程质量保修书。

一、工程竣工后回访制度

1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。

2、回访时间为质量保修期开始每月回访一次，直至质量保修期届满。

3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。

二、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。

三、质量保修期

本工程质量保修期为 贰 年。

四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 5 %扣留。

五、质量保修金的返还：工程竣工验收合格并交付甲方之日起且乙方在质保期内正常履行义务，甲方在质保期满一年后无息退还质保金3%，满二年后无息退还质保金2%。

六、质量保修责任

1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。

2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。

3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：

（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；

（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的。

5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。

7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。

8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。

9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。

10、质保方案。

七、保修质量

乙方负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。 因乙方施工质量问题，乙方维修两次后，同一部位再出现类似问题，乙方每次每项向甲方支付违约金￥20000元，同时，甲方有权委托他人修理，由此引起的费用和责任由乙方承担。

本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。

（甲方）： （乙方）

法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话： 联系电话：

经办人（签字）： 经办人（签字）：