《推荐劳务承包合同(精选35篇)》
推荐劳务承包合同(精选35篇)
内容导航
推荐劳务承包合同 篇1推荐劳务承包合同 篇2推荐劳务承包合同 篇3推荐劳务承包合同 篇4推荐劳务承包合同 篇5推荐劳务承包合同 篇6推荐劳务承包合同 篇7推荐劳务承包合同 篇8推荐劳务承包合同 篇9推荐劳务承包合同 篇10推荐劳务承包合同 篇11推荐劳务承包合同 篇12推荐劳务承包合同 篇13推荐劳务承包合同 篇14推荐劳务承包合同 篇15推荐劳务承包合同 篇16推荐劳务承包合同 篇17推荐劳务承包合同 篇18推荐劳务承包合同 篇19推荐劳务承包合同 篇20推荐劳务承包合同 篇21推荐劳务承包合同 篇22推荐劳务承包合同 篇23推荐劳务承包合同 篇24推荐劳务承包合同 篇25推荐劳务承包合同 篇26推荐劳务承包合同 篇27推荐劳务承包合同 篇28推荐劳务承包合同 篇29推荐劳务承包合同 篇30推荐劳务承包合同 篇31推荐劳务承包合同 篇32推荐劳务承包合同 篇33推荐劳务承包合同 篇34推荐劳务承包合同 篇35推荐劳务承包合同 篇1
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围:
4.承包方式:单价承包,承包金额合计:乙方承担为:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。
二、工程期限及进度
1.工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准
2.进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。
3.暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。
(2)甲方可根据工程进度要求,对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。
(3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。
2、乙方的权利和义务
(1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。
(2)根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。
(3)施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。
(4)加强对施工人员的'安全意识及安全操作规程的教育。
(5)保护施工场地清洁,做到文明施工。
(6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。
(7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。
(8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,均由乙方承担,与甲方无关。
3、费用结算及支付
(1)结算及支付。工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。
4、违约责任
(1)乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。
(2)由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的’10%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。
(3)由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。
5、合同生效、终止
(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(2)甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。
6、其他
本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲方:______________乙方:______________(盖章)(盖章)
甲方代表乙方代表(签字)(签字)
_______年_______月_______日
推荐劳务承包合同 篇2
有限责任公司_________________有限责任公司(以下简称甲方)经考核,决定录用__________(以下简称乙方)为正式职工,经双方协商,订立合同如下:
一、合同期限:双方合同期为________年,从________年____月____日起至 ________年____月 ____日止。其中,从________年____月 ____日起至________年____月____日为试用期。在试用期内,甲方认为乙方不符合录用条件的,可以随时解除劳动合同。乙方也可以随时解除本合同。劳动合同期满,即行终止,经双方协商一致,可续订劳动合同,续订期以续订合同为准。甲方根据公司工作经营情况,安排乙方到________________部门担任工作。甲方根据工作经营需要,以及乙方的实际能力(专业、工作、体力)可作适当调动,包括临时性工作。乙方根据甲方安排的工作内容和要求,按质、按量、按时地完成任务。
二、乙方工资及福利待遇:基本工资依据职位和岗位等级标准支付,为每月____元(大写:___________圆整)每年依工作表现调整。所有津贴均已包含在基本工资内,不另行支付。遵照社会保险条例要求,甲方为其交纳国家规定的社会保险。甲方根据公司的经营效益给乙方发放适当的奖金。
三、甲方基本权利和义务:
1、根据工作需要和规章制度及本合同条款规定,对乙方进行管理。
2、保护乙方合法权益,根据乙方工作表现实施奖励和处罚。
3、甲方有权根据业务需要、乙方能力和工作表现等安排调整乙方工作。
4、甲方可视经济效益和乙方的技术水平、业务熟练程度、劳动效率、工作绩效等逐步提高乙方的劳动报酬。
四、乙方基本职责:
1、遵守国家政策、法律、法规以及甲方制定的规章制度和劳动纪律。
2、服从甲方的管理和要求,不得擅离职守。
3、完成甲方指派的工作任务和经济指标。
4、保守甲方的业务、技术及有关文件的秘密。
5、乙方不得从事与甲方业务范围相似的任何第二职业。
6、按甲方的工作要求而加班和出差。
五、有下列情况之一,甲方可以解除或终止合同:
1、乙方患病或非因公负伤,医疗期满后不能从事原工作的`;
2、严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
3、乙方违反劳动纪律,经教育或处分仍然无效的;
4、被依法追究刑事责任的。
5、劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
6、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的;
六、有下列情况之一,甲方不得解除合同:
1、乙方患病或非因工负伤在规定的医疗期内的;
2、乙方患有职业病或因工负伤在治疗、疗养期内的,以及经医疗终结确认部分或全部 丧失劳动能力的;
3、乙方在孕期、产期和哺乳期间的。
七、有下列情况之一,乙方可与甲方解除合同:
1、经劳动安全监察部门确认,企业的劳动安全、卫生条件达不到规定的标准,严重危害乙方身体健康的;
2、甲方不按合同规定支付乙方劳动报酬和福利待遇的;
3、甲方不履行合同或违反法律、法规规定,侵害乙方合法权利的;
4、乙方本人有特殊情况,需要辞职并经甲方同意的。
八、除按第五条第
2、
3、4项规定以及法律规定的解除聘用合同条件外,甲乙任何一方在解除聘用合同时,须提前一个月通知对方,任何一方违反聘用合同,给对方造成经济损失的应根据其后果和责任大小,予以相应的经济赔偿。
九、双方终止或解除聘用合同时,如乙方符合第五条第
1、
5、6项,甲方应当依照国家有关规定给予经济补偿。
十、乙方因违反纪律而被辞退或乙方符合第七条第4项规定,则甲方不给予任何经济补偿。乙方被开除、劳动教养或判刑,聘用合同自行解除,不再另行通知。十
一、乙方在甲方工作期间因工负伤或死亡,则由甲方按照有关规定支付其医疗费、生活补助费、以及死亡丧葬费和家属抚恤金。 十
二、乙方享有政府规定的公休、节假日、婚丧、计划生育及女工孕期、产期休假等有关待遇。十
三、甲方明确执行国务院颁发的《劳动法》之规定,实行平均每周四十小时的工时制度。十
四、职工必须遵守甲方有关保密资料的规定,违反上述行为者将根据情况承担相应的责任。十
五、合同期满一个月,双方如无异议且书面通知对方的,则合同自动延期生效________年。十
六、当执行本合同发生争议时,由甲乙双方协商解决。在____日内协商无效时任何一方都可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对裁决不服的,可在接到仲裁决定书后____日内向有管辖权的人民法院起诉。十
七、本合同自签字之日起生效。双方必须严格执行,未经双方同意,任何一方不得修改和变更。本合同壹式贰份,甲乙双方各存壹份
推荐劳务承包合同 篇3
甲方:
乙方:
身份证号码:
甲方承包位于石首市明珠大道的石首一中迁址新建工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:
一、承包方式
甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。
二、承包内容
包括但不限于以下内容:
1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;
2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复。
3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;
4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。
三、承包价格
以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米元计算,合同总价共¥元(大写:人民币),该费用为税后价,已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。
四、付款方式
经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:
1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的20%;
2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的50%;
3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的70%;
4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。
五、甲方义务
1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。
2、为乙方现场资料员提供住宿。
3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时,为乙方提供交通方便。
六、乙方义务
1、至少配备1名具备资质的资料员驻守工地现场办公,乙方指定为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;
2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;
3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;
4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;
5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;
6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。
7、配合工程建设各分包单位办理签证,及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;
8、乙方工作人员应服从甲方管理,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。
9、乙方有对工程资料进行保密的义务。
七、违约责任
1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;
2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场,如需离开应向甲方请假,如未请假离开,每次罚款元;
3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时,每次罚款元,且所造成的重复验收费用由乙方承担;
4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验,按实验室单项试验费双倍扣回并处以元/次的罚款,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;
5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整,影响甲方工程进度或者工程验收,甲方有权要求乙方支付万元违约金,若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
八、合同变更和终止
1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;
2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。
3、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。
九、不可抗力
因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的,该方在履行合理通知义务后,可依法主张免责。
十、争议解决
本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。
十一、其它
本工程施工过程中,甲方有权保留对乙方工作情况的监督;鉴于乙方只承包了本工程的工程资料,在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下,乙方有权选择自己的作息时间,甲方不得干涉。
十二、合同生效
本协议一式两份,甲,乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇4
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高、2、6楼、2人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式 劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款: 承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式 进场
第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留________年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的.基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。
6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。
6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天___元罚款。
7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。
9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。
第十条:发包人的权利及义务
10.负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。
10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
10.7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于8周岁,不得超过55周岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11.7承包人负责所有作业人员的三险。
11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
12.因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇5
甲方:( )(以下简称甲方)
乙方:( )同志为代表的厨师团体(以下简称乙方)
双方经过相互信任、自愿、平等、协商,达成一致,甲方愿意将其厨房 承包给乙方工作。
一、承包期限暂定 年,于 年 月 日起至 年 月 日止。
二、甲方将厨房承包给乙方工作。乙方工作人员共 人。每月基本工资定为人民币 元整(大写: 万 千 佰 拾 元)。每月的工资发放为次月的 日,由乙方代表(由乙方合同签字人员)领取、自由支配。
三、在基本工资的基础上,每天营业额(包括酒水、菜肴等)保底为 元,如超出 元以上部分,按超出的总营业额的 %提成作为厨房的奖金,奖金于次月的 日连同基本工资一起发放,由乙方签字代表领取和自由支配。
四、乙方的工作人员每天上班工作时间为早上北京时间9:00至晚上北京时间9点。甲方负责乙方工作厨师的工作餐、住宿(集体宿舍)、节假日补贴、其他福利和超出工作时间补贴,参照相关法规与酒店其他员工同等。
五、甲方不得以任何理由借钱与乙方非签字代表人员,如发生甲方以任何理由借钱给乙方非签字代表员工,乙方签字代表有权向甲方要求全额补偿所发生的费用。
六、甲乙双方约定,每三个月换一次菜单,如有临时增加新菜单,相互协商解决。
七、甲方支持乙方参加各类有利于酒店或餐厅声誉的各类社会活动。
八、甲方的权力和义务:
1、甲方有提供乙方工作所需的合格设备设施和良好的工作、休息环境的'义务。
2、甲方有提供乙方工作所需工作服和安全防护设施的义务,并定期为乙方工作人员更换和清浩工作服。
3、甲方如对乙方个别厨师技术能力不满,有要求乙方更换的权力,但甲方有为乙方更换退出成员结清工资并提供相于半月工资作为遣散路费的义务。
4、乙方须接受甲方领导和监督,如乙方违反相关店规,甲方有权利对乙方做出正当处罚。
5、乙方所有员工涉及到地方行政管理等部门收费(如暂住证费、健康证收费、上岗操作证费、培训费等等)由甲方负责支付。
6、甲方为乙方管理及技术保密,如发生泄露造成的一切损失和后果由甲方负责。
九、乙方的权力和义务
1、在保证餐厅正常运作的情况下,可自行安排人员休息、请假等事宜。
2、在保证酒店或餐厅正常运作和足够技术力量情况下,厨房人事权利归乙方代表。
3、乙方有遵守和执行酒店制定的各项指标和制度的义务。如卫生要求、菜肴出品要求、安全操作要求、控制人为浪费的要求、设备设施保管的要求。
4、乙方技术人员变动,提前三日与甲方协商解决。
5、乙方主要对甲方提供的食用材料进行加工,其它如洗碗、清洁餐厅卫生、传菜等工种不在本劳务合同范围内。厨房原料由乙方报单,甲方负责购买,乙方有权退回(拒用)一切不合格原料。因原材料不合格而引发的一系列问题由甲方负责。
十、工伤事故的处理方法:
乙方在厨房工作期间,如正当操作情况下出现的受伤等事故视为工伤,由甲方负责参照相关法律法规处理。
十一、如遇餐厅转让或产权发生变更,甲方须提前半个月通知乙方。在后来的法人不留用乙方的情况下,甲方须结清所有工资并补偿乙方半个月工资。如遇到非典、地震、战争、社会骚乱等不可抗力原因则按相关法规处理。
十二、提前终止合同的处理方法:
1、如果甲方提前终止协议,须提前一个月书面形式通知对方,甲方须结清所有工资并补偿乙方半个月工资作为赔偿。
2、如乙方提出提前终止合同,须提前一个月书面形式通知甲方,并赔偿半个月基本工资给甲方作为找厨师的费用。
十三、违约的处理办法:
1、欠发工资或奖金十天以上视为违约。
2、双方未按协商的方法提前终止协议视为违约。
3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。
4、双方中一方刻意刁难对方视刻意刁难方违约。
如任何一方违约将赔偿对方半个月基本工资。在工作岗位上由执行总厨代理执行。
违约赔偿应由甲乙双方协商解决,协商解决不了,可由共同确认的第三方调解解决,调解不成功,可向地方法院提起诉讼解决。
十四、其它未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十五、合同在执行中,经双方协商可修改条款,但未修改前仍按原条款执行,合同经双方签字后生效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(法人代表签字、酒店或者餐厅印章)
乙方(乙方代表签字、私人印章或手印)
签订日期: 年 月
推荐劳务承包合同 篇6
三、工程款支付及结算办法
1、工程款支付:
2、结算:本工程经建设单位、监理单位等五方责任主体对所施工工程进行验收,经验收合格后三个月内进行竣工结算,并付至结算总金额的97%。其余3%作质保金在一年保修期满后一月内支付乙方。
四、质量标准及相关责任
1、质量标准:合格(建设方、监理方验收合格);严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx
五、保证金
1、乙方为本工程劳务施工提供保证金;乙方与甲方签订合同并进场后7日内向甲方(合法有效帐户)支付240万元保证金。大写:(贰佰肆拾万元),
2、保证金退还:工程施工60日后,甲方在7日内退还乙方140万保证金,余下的100万保证金在竣工验收后7日内退还乙方。
六、甲方权利义务:
1、甲方为乙方提供相关的施工图纸、施工技术措施,并进行安全技术交底。
2、甲方为乙方提供指定的食宿场所,该场所不允许生伙做饭,只作住宿使用,否则视为违约并解除合同。
3、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、安全进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应承担的责任。
4、分项工程完工后,甲方组织相关人员对其工程质量进行检查,发现违反本合同约定的,由甲方视情节轻重根据《质量处罚细则》进行罚款。
1、乙方必须接受甲方及公司各职能部门、监理公司、建设方的`监督管理并接受甲方管理人员的调派。
2、乙方在施工中必须按施工验收规范、质量检评标准中的合格标准施工,并设专职质检员进行跟踪自检,并作书面记录。
3、乙方自备施工所需要的全部工具。
4、乙方必须严格保证工期、工程进度,合理安排劳动力;
5、乙方在工程施工前必须作好工程样板,经项目部验收达到质量标准后,方可按工程样板质量大面积施工。
6、乙方在施工现场必须遵守甲方所制定的各种规章制度,现场材料合理堆放、材料标识清楚,严禁浪费材料否则处以材料价格三倍的罚款。每天的工作要做到工完场清,文明施工。
7、严格执行各项安全操作规程,不得在工地、宿舍私拉乱接电线,生火做饭。
八、安全施工
1、乙方必须严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范、规程。
2、乙方进场前,必须严格执行甲方的各项管理制度和安全教育培训考核及工地的安全技术交底,否则不得进行施工。
3、乙方施工人员在工程施工中,应严格执行甲方制定的安全技术措施和安全技术交底的各项要求,严格遵守本工种的安全技术操作规程及各项安全规定。充分利用好“三宝”,爱护生产设备,安全防护装备和设施。
九、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
十、争议的解决方法
本合同在履行过程中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同份数
本合同一式四份;甲方执三份,乙方执一份。
甲方:项目经理部
项目经理:年月日
乙方:年月日
推荐劳务承包合同 篇7
甲方:______中学
乙方:______(家庭住址:______,身份证号:______)
甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方,双方达成并签订如下合同条款:
一、甲方的职责和义务
1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。
2、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必的设施设备及用品。
3、带给安全合格的食材。
4、在每月____日前向乙方支付上月劳务费。
二、乙方的职责和义务
1、按照烹饪工作要求,自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。
2、对所聘人员进行培训和全面管理,负责员工的安全。
3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱,负责拟订原材料采购单,及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。
4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。
5、按学校规定的时间售饭。服务周到,热情大方。保证售饭刷卡,满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。
6、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的管理,务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规,遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。
三、其他约定
1、乙方完成合同规定的劳务工作,甲方每月付给乙方劳务费(含保险费)贰万捌仟元整(28000元)。________年按
9、____月计算,计贰拾陆万陆仟元整(266000元)。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。
2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元(1200元)劳务费。
3、所有员工的劳动关系隶属乙方,薪金由乙方支付,不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险,全部由乙方负责,甲方不承担职责。
4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故,由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方造成损失的,按实际损失赔偿。
5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作(如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为),造成师生发生食源性疾病的,由乙方承担全部职责。
6、乙方及其员工出现违纪违规行为者,按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。
7、本合同履行过程中,甲方根据乙方的工作状况,能够随时解除合同;如乙方因故不能继续履行合同时,应当提前两个月通知甲方,否则,乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
8、合同期限为________年,从________年____月____日起至________年____月____日止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________ 乙方:____________
______年____月____日 ________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇8
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高
1、
2、6楼、2人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场
第一个月不结算、
第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留________年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。
6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。
6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。
7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部
推荐劳务承包合同 篇9
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留一年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。
6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。
6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;合同内主体结构20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。
7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部。
第九条:材料机具供应
9.1本工程由发包人提供的机械设备为:龙门架、升降电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。
9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线,电箱等
9.3所有防护用品,防护用具:如安全帽,安全带,手套等由承包方承担。
9.4由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的材料和机械设备,由发包人供应到现场(400米内)、
9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点,办理手续,承包人负责保管,因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿,并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收,发包人指定 负责签字。
9.6本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,双倍价格赔偿,(正常损耗除外),承包人按计划提料,租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。
第十条:发包人的权利及义务
10.1负责提供场地,道路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大型机械。
10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套),提供必要的技术资料 。
10.3负责组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
10.5负责施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。
10.6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见,督促承包人进行整改,承包人承担造成的损失。
10.7负责组织工程验收工作。
第十一条:承包人的权利和义务
11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证工人的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名,性别,年龄,工种,特殊工种证件及身份证复印件)。
11.3在施工生产过程中,承包人必须保证作业人员相对稳定,不能随意变更备案人员,服从发包人的统一安排。
11.4承包人必须按施工图纸,变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。
11.5承包人必须服从建委,安全站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。
11.6承包人应对作业工人进行安全生产,食品卫生,交通安全等方面教育,自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。
11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。
11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照,国家组织机构代码证,项目经理证,技术员,安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特殊工种操作证。
第十二条:承包人违约责任
12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人有权终止合同,并要求承包人在7日内退出施工现场,承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算,余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。
12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十三条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成向有关部门申请调解,当事人不愿意和解,调解不成的可向当地人民法院起诉。
第十四条:合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣告终止。
第十五条:本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇10
发包方:(以下简称甲方)
承包方:身份证号码(以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,为明确双方职责,加强协作,以及甲、乙双方的权力和义务,确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。根据国家和当地政府建设工程项目的有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,特制定本工程的施工协议,以资共同遵守。
一、承包项目:___ 1--7楼工程及地下室的钢筋制作安装。
二、工程地点:_____
三、结构形式及层数:高层框剪18层,多层砖混5、6层(带地下室)。
四、建筑面积:施工图有注明的,按施工图建筑面积计算,若施工图没有注明的,按国家有关建筑面积计算规则据实计算
五、承包方式:包清工(三级箱内机具和小型材料)。
六、承包范围:所有本工程的施工图及设计变更、联系单(每次增减人工费在0.5万元以内不计,设计变更联系单每次增减人工费在0.5万元以外时另行计算),图纸会审纪要内容,每周例会纪要内容。从基础放样挖土开始至工程竣工的所有钢筋制作、安装工程,包括:桩头钢筋的锚筋、墙体拉结筋和构造筋、钢筋保护层垫块安装、施工图反映的所有预埋铁件(仅含制作)、止水钢板焊接及钢丝网片、预应力钢筋的安装、绑扎、安装钢筋的临时脚手架搭拆、临时设施中的钢筋制作、安装,清理归堆工作(包括每天落手清),预制构件的钢筋制作、安装,中小机械设备装卸、就位、移位、修理、保养。场地内材料搬运等工作。范围包括:内外墙附着构件,二次结构项目(如阳台栏杆、过梁等等有关所有钢筋工程),屋顶构筑物等等。
七、承包内容:除第六条承包范围外,其内容还包括:
1、进场钢筋的卸货、验货、归堆、挂钢筋识别牌,有时同材料员外出验货。
2、工程中钢筋的加工、制作、电焊、对焊、及钢筋安装。
3、场内钢筋搬运、吊装、挂钢筋识别牌、整理、垫块安装、钢筋除锈等工作。
4、成型钢筋的整齐堆放。
5、施工现场落手清,废料利用。
6、控制钢筋损耗在2%以内。
7、专人配合项目部测量放线、弹线工作。
以上1~7条承包内容,如乙方没有及时完成,尤其是废钢筋的利用,现场落手清或未派专人或派专人不及时配合项目部测量放线、弹线、钢筋卸货、吊装、归类、堆放、挂识别牌等工作。甲方派员处理,其所发生的费用全部由乙方承担。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字,无需乙方签字的情况下,在乙方当月工程款中直接扣除。原则上本工程不存在点工。
八、甲、乙双方有关设备及工具职责:
(一)、甲方有关设备及工具职责:
甲方只提供乙方施工过程中的垂直运输机械(塔吊六台)、固定大灯、二级配电箱、临时仓库。
(二)、乙方有关设备及工具职责;
乙方承担自己范围内的中小型使用工具及设备的购买、保管及修理。例:所有手用工具、铁钳头、钢筋扳手、钢筋剪刀、甩直机械、砂轮机、切割机(包括切割片)、弯曲机、切断机、对焊机、电焊机(包括电焊条)、绑扎钢筋所需的铁丝、人力翻斗车、榔头、卷尺、雨衣、雨鞋、墙线、线锤、扫帚、照明碘钨灯、二级箱以外的电缆电箱等铺用材料。
九、合同工期:
1、按甲方和建设单位的合同工期要求及建设单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为基础,如乙方不能按期完成,有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损失均由乙方承担。
2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按项目部要求进行施工及加班,如乙方违反自己的承诺,造成工期延误的,每次罚款20_元整。
3、由于非乙方原因及不可抗力所造成的工期延误,经甲方施工负责人核实认可作书面通知,工期相应顺延。
十、承包价格、内容和结算依据:
本工程项目按第六、七款承包范围及内容计价为:
按15元/米计酬。如果甲方提供制作好的成品箍筋,甲方应向乙方扣回箍筋制作费每吨100.00元。数量按实际计算。
注:
1、以上单价已包括:①围墙内临时设施搭建,②机械设备基础施工,③春节加班施工额外补贴,乙方不得再无理要求追加费用。
2、结算单价的依据:按现行国家质量验收标准,双方一起对分段进行实测,观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。
3、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议,如果乙方不按承包内容执行,造成中途停工或退场及影响其它班组施工等情况,乙方承包费甲方有权不支付,所发生的一切费用均由承包班组负责人承担一切责任及经济损失。
4、在施工过程中若乙方在质量、进度、安全等方面达不到合同要求的,乙方不得以任何理由解释,针对发生上述情况,甲方有权清退乙方或单方终止协议,辞退乙方此项工程另包他人。情节严重的,按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后,乙方必须在三天内人员全部撤离,若乙方未按规定时间撤离,甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费,其金额在乙方的工程款中扣除。
5、施工过程中甲方向乙方临时借用施工人员一律按大工18元/小时、小工10元/小时结算,出工时间和人员由甲方施工员签单为准,乙方必须无条件服从安排人员。
十一、付款方式:
1、按甲方同建设单位的施工合同约定付款。
2、乙方上报甲方工资单必须经施工负责人、质量、安全负责人、技术负责人、项目经理签证后发放,且凭本人身份证到项目部领取,不得由他人代替领款。
3、主体工程全部完工并通过有关部门验收,达到合同质量要求后(以验收报告为准),甲方支付乙方本工程承包款的90%。
4、余款10%主体竣工验收完成后,三个月内付清,但乙方必须履行完成工程保修期内本工种的保修义务。
7、办理一切证件(如:劳务证、上岗证、暂住证等)费用一律由乙方自行承担,甲方统一办理,发放,费用在当月乙方工程款中扣回。
8、中途职工人员退场、调换、回家等人工费一律由乙方自行承担。
十二、工程质量标准及施工要求:
1、本工程质量必须达到“_省优质工程”。为确保工程质量、安全、进度、文明施工,乙方必须对项目部工程质量及施工要求承诺。
2、乙方必须按设计图纸及国家建筑工程质量规范规定,以及强制性条文规定严格施工。
3、乙方在施工过程中,必须尊重甲方的合理意见,必须服从甲方的统一指挥。必须自觉接受市、区及业主、监理、甲方等监督和检查,对提出质量、安全等问题乙方必须当天整改,严重的必须返工重做,否则甲方有权另行分派他人处理,其处理费用由乙方承担,乙方不得讨价还价。
4、分部分项,隐蔽工程的验收,乙方通知甲方,甲方在乙方通知时间内做到及时验收,未经验收或验收不合格的,乙方不得擅自进行下一道工序施工,经整改后复验不合格者,甲方有权对乙方采取有关罚款等其他措施,同时乙方须承担由此造成的损失费。
5、乙方在施工期间必须做到工完场清,文明施工,必须注重成品保护工作,否则如需甲方派人员清理等工作,所发生工资均由乙方承担,同时对乙方采取罚款措施,甲方直接开单,在乙方当月工程款中无须乙方同意就直接扣除。
6、乙方所有施工人员必须持证上岗,特殊工种作业必须培训合格后方可上岗。
7、乙方自身造成原因,使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方承担。
8、乙方需用材料应提前一周上报施工负责人审核,小件材料提前两天上报审核。
9、乙方必须配备兼职质量员一名,配合甲方全过程每一个施工段的质量自检和技术复核工作,并向班组施工人员在施工前进行技术交底,切忌盲目施工。
十三、安全生产,文明施工,施工现场管理:
(一)安全生产
1、本工程项目必须达到_省省级文明工地,乙方必须严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施,严格遵守工地制定的各项规章制度及安全技术交底,必须听从甲方管理人员指挥及安排,必须树立安全第一、质量第一思想,如发生非甲方原因的安全工伤事故一律由乙方自己承担责任和经济损失,甲方不负任何责任,如他人(方)对该方造成工伤事故,应由他方负责承担责任及经济损失。备注:如发生重大事故:工伤处理按如下规定:5000元以内由乙方自行负责;超过5000至30000元,项目部承担50%费用,乙方承担50%费用,且乙方承担不得少于5000元,30000元以上项目部承担60%费用,乙方承担40%费用,且乙方承担不得少于15000元。且有公司及项目部安全科根据事故实际发生情况,调查确认后,作出处理决定由各方承担责任及经济损失。
2、安全主要责任见安全生产责任协议书。
(二)文明施工
1、落手清:
①、钢筋棚内必须保证场地整洁,每日下班时,工具、材料收拾干净,分类堆放,如发现未做好落手清工作,棚内杂乱无章,每天每次罚款200元。
②、钢筋应按品种、规格、型号分类堆放整齐,并挂好识别牌,成型钢筋堆放要整齐,并挂好标记,写明使用部位及尺寸,箍筋等成型钢筋须堆放在棚子内。
③、钢筋安装时现场必须保证做好工完场清,每一施工段完成后,清理现场多余的钢筋、铁丝、砼垫块和工具,清除干净垃圾,否则每一施工段罚款1000元。
④、每次下班时应将设备机械电源切断,将钢筋废料归入指定的废料堆,否则每次罚款200元。
2、成品保护:
乙方必须向班组职工交代做好成品保护工作,牢固树立成品保护意识,如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染,甲方除责成其清理外,修复费用全部由乙方负责,另处每次500元罚款。
3、爱护公物:
乙方人员必须爱护项目部财产(包括住房及房内设施),保护消防和安全设施,若损坏,照价赔偿。
4、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定,如出现打架斗殴、无理取闹、任意消极怠工,甲方有权责令辞退肇事人员,并做出相应处罚(见管理条例),乙方必须配合,对情节严重者交送当地政府处理,后果由乙方承担。
(三)施工现场管理:
1、乙方施工前应认真审核施工图纸及联系单,做好钢筋配料单,并报甲方审核,并及时向有关施工人员交底,防止造成返工,如由于乙方原因造成返工,必须无条件立即返工,工料费由乙方负责,甲方当场开具扣料单,在当月工厂款中扣回,如造成下一道工序无法施工,其误工费通过项目部协调解决,费用全部由乙方承担,且罚款500元。
2、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具,确保其正常运转,如发生
3、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度,遵从甲方内部管理程序。
4、乙方应加强对本班组的各项管理工作,配合甲方严把质量关,全程跟踪工程的施工质量。
5、乙方应和兄弟施工班组加强团结,友爱互助,展开劳动竞赛,争当先进班组。
6、甲方材料仓库保证消耗材料和易损机械、工具及其配件的库存备用量,按合同规定有乙方承担的常用材料及机工具,乙方亦可按规定按需领用,每月底乙方同保管员核帐后,双方在扣款单上签字即可。
7、乙方或是其代理人(如其代理人,必须有一份授权委托书)必须保证常住现场,参与乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。
8、乙方必须按甲方要求配备对讲机一对,甲方统一购置,费用由乙方承担。
9、甲方负责办理乙方工作人员胸卡,暂住证等必要证件,费用由乙方承担。
10、乙方人员安全帽由甲方统一购置,费用由甲方承担,丢失须照价赔偿,损坏以旧换新。
11、乙方在材料仓库领、借用工具等必须遵守甲方《仓库暂借机工具管理规定(内部)》的规定,损坏、丢失照此规定办法执行。
12、乙方必须在甲方办公室公布每日考勤记录,并区分大小工。
13、施工现场发生的配合人工如下列情况由乙方自己承担和配合:
(1)、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习需要乙方配合的人工,工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。
(2)、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等配合人工由乙方承担,指导安装由甲方承担(按单位分部、分项各自承担),共同使用的分摊承担。
(3)、施工现场及楼层需要的垂直线控制,水平线定位所需要的配合人工(按钢筋工、泥工、木工共同分摊承担)。
(4)、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。若不及时进行清理的,甲方可指定派人清理,所发生的费用由乙方承担。
(5)、合同承包人施工现场上岗率必须达到90%以上,否则视为违约处理,乙方达不到上岗率,甲方可另找承包人,同时罚款20_元,解约所造成的相关损失由乙方承担。
(6)、甲方在项目内进行贯标,评定质量奖项、验收检查,文明标化评定,安保体系认证,综治登记管理的所发生的配合人工由乙方分摊承担。
十四、其它:
1、严禁将本施工项目转包,一经发现视做违约,甲方有权终止合同,乙方承担一切由其引起的后果。
2、项目部通知开会参加人员(除特殊情况请假外),如迟到或不参加会议者,一律每次罚款200元。
3、安全生产责任协议书与本工程内部承包合同同等有效。
4、其余未尽事宜,双方协商解决,或再做补充协议。
5、本协议一式三份,双方按协议规定行使约定的权力和义务,并履行协议约定的职责。经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,报总公司一份,自签订之日起生效,帐清后自行失效。
甲方:乙方:
承包人:
项目负责人:身份证号码:
推荐劳务承包合同 篇11
发包人:
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,协议如下:
一、工程概况:
1、工程名称:奉节县凤凰山健身梯道一标段
2、工程地点:重庆市奉节县
3、工程规模:㎡,框架结构。
二、承包方式及范围:
1、承包方式:包人工、包机具、包工期、包验收,乙方自行提供乙方承包范围内所使用的一切机具、设备、移动电缆。
2、承包范围:本项目工程施工图及设计变更中所包含的所有模板工程、脚手架工程、安全防护工程、砼工程。
3、乙方提供的辅料:对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、pvc套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。(结算单价中已包含本项所有内容,结算时不再计费)
4、乙方的辅助用工:(1)配合甲方分墨放线、施工管理及复查;(2)搭拆四口五临边、人行通道口安全防护棚;(3)周转材料的维护、保管;(4)卸料平台安装和拆除;(5)结构尺寸误差20mm以上的剔打;(6)不同砼标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断;(7)刷脱模剂。(8)外架标杆刷漆。(9)水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除;(10)外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设;(11)乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运;(12)爆模后的砼清理干净后重复使用;(13)楼层泵管加固,地锚埋设;(14)天棚望板砂磨;(15)管道安装、拆除、楼层除渣,做到工完、料尽、场地清。
5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管,如有遗失或损坏甲方概不负责。
三、工程工期:
乙方必须在60天内完成七星楼主体工程施工,45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工,二次结构施工工期以满足甲方现场要求为准。(工期计算以乙方进场时为准)
四、工程质量:
合格,力争优良。
施工工艺为木模。
乙方应严格按照施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工,并且各项工序必须通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收,如因乙方原因导致的质量、安全文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥,不严格把好质量关,甲方有权进行罚款和辞退,罚款从乙方当月工资中扣除。
甲方提供的木模板,乙方须按甲方指令进行合理配置,严禁浪费。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置,如有损坏,必须经甲方同意后方能进行更换,如未经许可擅自进行切割木板,甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后,一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内,发现一次罚款100元。
乙方应严格按照甲方开出的配合比配料,严格控制水灰比、坍落度,如在施工中,乙方未按甲方要求操作施工,造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用(含材料费和人工费)损失,由乙方自行负责。
五、结算办理:
1、计算方式:以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。
2、计算单价:有模板部份按综合价160元/m3(砼立方米计算),无模板部份按综合价50元/m3(砼立方米计算,含塔吊或泵送)。
3、以上单价为综合价,此价格已包含的内容有:1)综合脚手架、外脚手架搭拆,模板安拆,砼搅拌、振捣、收面、养护等工序;2)四口五临边、安全文明施工、挂安全网、钢管刷漆、人工二次及多次转运、乙方自用的卸料平台安拆、防护用工等;3)乙方提供的辅料、辅助用工、施工机具、搅拌站搭拆、蓄水池砌筑等。以上项目乙方不再另行计费。
4、如乙方未在合同约定工期内完工,甲方将按结算总价的90%支付工程款。
5、因甲方需要的计时工,乙方必须给予配合,甲方按60元/天按实签证。若乙方不配合,甲方按实际产生的费用对乙方进行双倍罚款。
6、乙方所有承包项目施工完毕,并且通过验收后甲方一月内和乙方办理结算。
六、付款方式:
1、每月按工程进度完成的合格工程量支付80%,乙方进场应向甲方提供所有民工身份证复印件,并每月向甲方提供发放工人工资清单备案,否则视为乙方违约。
2、竣工验收合格后3个月内付清所有工程款。
如乙方在收到甲方拨付的'工程款后不按实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。
七、安全文明施工:
乙方必须定期对工人组织安全学习,严格要求工人按照安全操作规范进行施工,如发现不安全隐患,必须整改后再进行施工。施工单位或甲方对乙方的安全、质量隐患(事故)的处罚,乙方必须全额接受。如在施工中发生任何安全事故,由乙方自行解决,甲方不承担任何费用。
八、违约责任:
施工过程中,凡因乙方自身如资金、劳动力、技术力量、管理等原因,导致工程实际进度缓慢和停滞,经甲方催促仍不见效果,甲方有权单方面终止合同,并按乙方总产值的60%办理结算手续后,乙方应无条件撤除施工现场,60%的工程款甲方在40日内付清。
本工程乙方自愿缴纳履约保证金伍万圆(¥:50000元),该保证金在主体工程完成后一次性无息退付。若乙方在施工过程中有违约行为,违约金及罚款甲方从保证金中扣除。如乙方在合同签订后不按甲方要求组织劳动力或施工机具入场施工,甲方有权单方面终止合同,且乙方缴纳的保证金不退付。
甲方在按合同约定支付工程款后,乙方人员不得以任何理由阻扰施工、爬塔吊、关闸限电,如有违反,甲方将对乙方进行5000元/次的罚款,罚款从保证金或工程款中扣除。
九、特别约定条款:
1、乙方工人不得偷盗和私拿工地的所有材料,如有发现,将以原价的10倍进行赔偿,并处以5000元罚款,情节严重的移送司法机关并追究刑事责任。
2、如乙方施工工人在现场发生打架、斗殴事件,乙方应在第一时间内进行劝阻,否则甲方将按1000元/次进行罚款。
3、乙方必须在约定工期内完工,并经建设方、监理、质检站、施工单位、甲方验收合格。如发生停水、停电、原材料缺乏及其它不可抗力因素导致工程停工,甲方按实际延误的天数给予工期顺延,不作其它任何赔偿。
4、如乙方在收到甲方拨付的工程款后不按实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。
5、乙方工人进场10日内必须向甲方交付其与工人签订的用工合同和第一月工资表,否则甲方第一次工资不予支付。
十、解决争议的方式:
1、本合同属双方自愿行为,双方均有独立民事行为能力。合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。对合同在履行过程中发生的争议,违约纠纷经协商无效的,由江北区人民法院管辖。
十一、其他:
1、合同履行期间,甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议,必须经双方当事人签字(盖章)后方能生效。
2、本合同从甲、乙双方签字(盖章)之日起生效,工程完工甲方付清工程款后合同失效,本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方:重庆建工四建奉节县凤凰山健身梯道项目部乙方:
项目负责人:项目负责人:
电话:身份证号码:
电话:
合同签订地点:
合同签订日期:年月日
推荐劳务承包合同 篇12
劳务承包合同
劳务发包方: (以下简称甲方)
劳务承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同,双方自愿接受合同条款的约束。
一、工程名称:;
二、工程地点:;
三、承包方式:承包方式按照以下第 种方式:
(1)包死价总价合计 元(大写: 元整);
(2)按照施工面积计算每平方 元,实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算;
(3)其他方式:
;
四、承包范围:包括但不限于以下内容的劳务部分:
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
五、合同价款
合同价款为以下第 种:
(1)包工包料
(2)单包工
(3) ;
六、工期
(1)本工程 年 月 日开工, 年 月 日前完成,总工期 天(含各类国定假期、雨天);
(2)非因乙方原因造成的工期延误,在获得甲方的书面认可后,工期相应顺延;
(3)因乙方原因导致工程未能按工期竣工的,每延期一天乙方应当向甲方支付 元违约金,并承担因此给甲方造成的材料、人工、机械、延迟履行赔偿等损失;
(4)因乙方原因导致工期超过 天未完成的,本合同自动解除,甲方可自行需找施工队伍人员进行施工,且不免除第(3)项的违约金和赔偿义务;
(5)因工程发包方或者其他非甲方过错导致工程停工或者延期的,甲方不予赔偿乙方停窝工损失。
七、劳务款支付
劳务款的支付按照以下第 种方式:
(1)按照工程进度付款:
a、施工至 支付劳务款 元;
b、施工至 支付劳务款 元;
c、施工至 支付劳务款 元;
d、施工至 支付劳务款 元;
(2)按照时间付款:
a、 年 月 日支付劳务款 元;
b、 年 月 日支付劳务款 元;
c、 年 月 日支付劳务款 元;
d、 年 月 日支付劳务款 元;
(3)其他方式:
八、竣工验收及质量维修
1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准,并经甲方书面确认。
2、施工过程中,甲方管理人员按规定进行检查并有权要求乙方对未满足要求的部位进行返工。凡因乙方施工质量原因造成的返工,工期不予以顺延,所有费用均由乙方负担,并承担由此引起的建设单位对甲方工期的违约罚金。在施工中,如果乙方未按照甲方整改通知书按时整改,在质量检查中每发生一次不合格检查乙方按照 元/项向甲方支付违约金。
3、若乙方质量不合格质量事故,乙方除了应在甲方规定的时间内全面返修达到质量验收标准外,还应承担返修发生的全部费用。
4、发生质量问题后,在甲方通知乙方后 日内乙方必须安排人员进行维修并在 日内维修完毕,每延期一天支付违约金 元;
5、本工程保修贰年,从工程竣工验收合格之日起计算。
九、安全文明施工
1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定,按甲方要求对工人实行标准化管理,做到室内、外整洁、统一规范;
2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁,无垃圾和污水,并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。乙方不得带女眷和小孩在生活区入住,如发现处以200/人.次的罚款;
3、乙方必须在施工过程中做到工完场清,料具工具堆放整齐,按甲方文施工有关规定组织施工,使施工现场达到文明施工的要求;
4、乙方文明施工工作内容:抓现场材料管理,施工中做到工完场清,及时清理杂物;施工区域当日落地灰当日清,施工区域保持清洁;以及不限于上述可能发生的文明施工工作。如乙方未按要求作好此部分工作,甲方另行安排人员清理,所发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除;
5、因乙方未能妥善保管造成材料损失的,乙方应当按照材料价值的130%进行赔偿。
十、人员要求及管理
1、甲方现场负责人: ,联系方式: , 除甲方本公司及现场负责人外,甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项;
2、乙方现场负责人: ,联系方式: , 乙方委托他人与甲方对接的,应当出具授权委托书。
3、乙方的所有人员,未经甲方的同意,不得以索要工程价款等名义,擅自进入总包、监理、甲方办公区或工程现场妨碍总包、监理、甲方人员正常办公,或影响正常施工,如出现上述情况乙方应当按照
元/人/次向甲方支付违约金。
4、乙方应当保证其雇佣人员按照安全施工标准进行施工,为雇员购买商业保险并按时支付工资,乙方雇员发生安全事故或未支付工资导致雇员向甲方起诉仲裁追偿的,甲方有权向乙方追偿。
十一、争议解决
1、所有因乙方违约发生的违约金、罚款,甲方可在履约保证金或任何支付乙方的款项中扣除,且无需乙方的签认;
2、因乙方违约,甲方终止合同的,乙方需在接到甲方书面通知后3天内,无条件清退出施工现场。逾期不退场的,须向甲方支付
元/天的逾期退场违约金,场内设备、材料视为乙方丢弃,任由甲方处理;乙方已经完成的工程量,于乙方退场后,甲乙双方办理结算手续,工程质量合格的,按实际完成工程量的 80 %计算,不合格的不计算。经双方确认后15天内付清。同时没收乙方交纳的全部履约保证金。
3、双方在合同履行中发生争议的,可协商解决,协商不成的,双方均可向 人民法院提起诉讼。
十二、其他
本合同自双方签章之日起生效,发生变更的必须以书面变更合同进行,本合同一式 份,甲乙双方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(签字盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
推荐劳务承包合同 篇13
甲方:江苏雷威建设工程有限公司
乙方:模板包工队
经双方协商,甲方将芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程模板单包工分部分项工程直接委托给乙方施工。为更好地保质、保量、按期完工单包工工作:特制订以下协议条款,望双方共同遵照执行。
一、 工程名称:芜湖市长江南路二期道路下穿华电专用线立交工程
二、 工程地点:芜湖市三山区
三、 承包方式:人工劳务费分包(部分附材)
四、 承包内容:排水泵站泵房沉井、闸槽井及引道砼挡墙的施工。
模板工程:配合项目部技术人员全部放线测量等工作、包括用料进出场卸、装车及倒运归码,进场钢模除锈刷油、木模制作,模板和支架安装、模板支撑脚手架搭设、(防护脚手架除外)刷隔离剂,砼浇注中模板看护及拆模后清理刷油、归堆;预留洞(孔)留设,各种预埋件(含止水钢板、橡胶止水带)的安装,模板拉杆的加工和安装,基础砖胎模的`砌筑和粉刷等。乙方自备模板加工机械及工具,并负责自备机具的安、拆和日常保养及维修。部
分外观观感不好的及时修整打磨和二次装修前打磨。甲方负责供应竹胶板、方木、钢模板、模板隔离剂及模板支撑材料和配件。
五、 承包单价:排水泵站的泵房沉井及闸槽井按结构模板展开面积60元/m2,引道砼挡墙按结构模板展开面积30元/m2。(单价一次性包死,施工过程中不得提价)
六、 工程质量标准:符合设计蓝图及施工验收规范标准;工程质量必须达到相关行业标准及设计要求。
七、 工期要求:按照项目部总工期计划安排工期;及月计划、周计划执行。只能提前,不能拖后。
八、 双方责任:
甲方责任:
1、甲方对本工程生产全面指负责,对所属的人财物统一调配。
2、甲方给乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底、设计变更等资料。
3、甲方给乙方提供垂直运输设备。
4、甲方给乙方提供饮食和住宿条件。
5、按约定向乙方支付承包款项。
乙方责任:
1、乙方自觉接受甲方技术交底,自己内部也要对每个分部分项做
好技术交底,应做到自检、互检、交接检、施工质量必须做到跟踪检查,并自觉接受甲方各级质检部门的检查。
2、服从甲方统一管理和指挥,对施工的过程及最终产品负责。乙方主体施工基本结束后,凡因主体造成的返工、修理、打錾、清理等后遗症(以现场工长记录为准)乙方应承担由此造成的费用
3、按图施工,规范操作。
4、对所属工人加强安全生产教育、培训、严格执行公司及项目部安全生产制度,防止安全事故发生。
推荐劳务承包合同 篇14
甲方:
乙方:
甲方聘请乙方为保姆,双方经过平等协商,彼此同意约定下述条款以共同遵守。
第一条 乙方的职务为保姆。
第二条 乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排履行工作职责。
第三条 乙方工作职责、事项由甲方依乙方的职务或工种,并视乙方能力及甲方需要进行安排。
第四条 乙方的正常工作时间上午9:00至13:00、下午15:00至19:00,每周工作6天,周一至周六,周日休息。
第五条 甲方根据工作需要,要求乙方加班时,除不可抗拒的事由外,乙方应予以配合。
第六条 由于乙方为提供劳务方,双方不构成劳动法律关系,所涉及到的乙方保险等与甲方无关。
第七条 甲方应按月支付乙方报酬,乙方的工资待遇每月1500元人民币,工作日包吃不包住。
第八条 乙方每月工资由甲方次月5日发放,若工资发放日适逢周日或假日,甲方可提前或推后1日或数日发放。
第九条 乙方不能胜任本合同时甲方有权随时终止本合同,乙方发生的一切伤害事故由乙方自行承担,甲方对此不负任何责任。
第十条 乙方应尽职尽责,如果造成甲方经济损失或者其他损失,甲方终止本合同,并追究乙方的赔偿责任
第十一条 乙方主动提出终止本合同时,需提前一个月通知甲方。
第十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后于月日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
雇佣劳务承包合同范文3
甲方:_________________________有限公司
乙方:____________性别:_____________ 居民身份证号码:_______________________
出生日期:___________年______月______日
在甲方工作起始时间:_____年____月____日家庭住址:_____________________________ 邮政编码:_____________________________
鉴于甲方业务发展的需要,雇佣乙方为_______________有限公司提供劳务服务,经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下:
一、合同期限
第一条 本合同于________年_______月_______日生效,期限________年,其中试用期至______年_____月______日止。
如双方需要,可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。如合同期已满,双方不再续签合同,但受雇方从事的有关工作和业务尚未结束,则合同应顺延至有关工作业务结束。
二、甲、乙双方的义务和责任
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,承担_______________________岗位(工种)工作。
第三条 乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定(详见《岗位责任书》)的标准。
第四条 乙方每周工作时间为________天,每天工作________小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。
第五条 乙方应接受甲方的绩效考核。
第六条 未经甲方许可,乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务。
第七条 甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。
第八条 按国家有关规定缴纳的各类社会劳动保险费用及乙方档案,均由乙方原单位保管缴纳。
第九条 乙方应严格遵守本合同的附加条款。
三、劳务报酬
第十条 甲方每月11日前以货币形式支付乙方劳务报酬,标准为_______元/月或按董事会拟定的标准额执行。
乙方在试用期间的劳务报酬为转正后的80%-90%或双方约定 .甲乙双方对劳务报酬的.其他约定__________________________.甲方在以下情况有权扣除乙方相应额度的劳务报酬:1.因乙方的过失给甲方造成经济损失的;2.乙方违反公司管理制度的;3.双方约定的其他情况。
四、合同的终止与解除
第十一条 合同期满如未续签,则视为《劳务雇佣合同书》自行终止,双方应及时办理相关手续。
第十二条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。 第十三条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同: (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严重违反甲方有关规定及按照本合同约定可以解除劳务合同的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(四)被依法追究刑事责任的。
五、双方约定的其他内容
第十四条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:
(一) 乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明,并如实填写《劳务人员登记表》,否则甲方有权随时解除本合同,并且不给予经济补偿。
(二) 甲方有权对公司的有关规定进行修改、完善。修改后的内容对本合同具有同等效力。
(三) 甲方可以在合同有效期内,根据需要调整乙方的岗位职责和工作范围,劳务报酬等事项也将做出相应调整。乙方愿意服从甲方的安排。
(四) 乙方在合同期内承担的甲方工程项目中的工作及责任的,在该项目未结束前,乙方不得未经甲方同意擅自离职。
(五) 甲方将定期或不定期对乙方进行工作绩效考核,考核不合格者,甲方有权解除或终止本合同。
(六) 本合同到解除日期时,乙方应按照《________________有限公司员工手册》中的离职制度办理离职手续,否则甲方有权扣除或拒绝支付乙方劳务报酬。
第十五条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
推荐劳务承包合同 篇15
劳务外包是通过签订合同的方式,将外包业务交由劳务外包提供商,以降低成本,提高效率,集中资源技术优势发展核心竞争力的,今天小编就给大家整理了承包合同,喜欢的来参考哦 表达劳务承包合同________________发包方(甲方)项目部________________承包方(乙方) 依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合____省及____市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:项目模板工程
二、承包方式、取费标准:
1、承包方式:甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。
2、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以质检站验收资料为准。
3、合同单价
(1)工程量计算规则:按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积,以平方米计算,含超高费等。
(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻,含模板(16000㎡)木枋(4003),含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、c管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为 26 元㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费,人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、c管、胶纸、嵌缝条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。
(3) 计时工如发生时单价为 50 元工日,由项目开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%.
(4) 本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。
(5)以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者,按本合同
第四条的有关规定予以下浮。
5、工作内容:
a. 测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点,其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点,清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。
b. 场内运输:木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。
三、双方责任
(一)甲方
1、甲方驻工地代表:
2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。
3、甲方负责提供塔吊、提升机,大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。
4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。
5、及时组织钢管和扣件材料进场,负责搭设安全设施,指挥安全、质量、进度、施工技术,协调各种正常施工,指挥机械运转。
6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费,甲方按6度电人,3吨水人限制用电用水量,超额部分按市场价直接在工程款内扣除。
7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。
(二)乙方
1、乙方驻工地现场代表: (乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元天)
2、乙方必须持有效的四证一书(营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施,由责任方承担自身安全防护措施。
6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料,乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方进场人员自带生活费。
9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。
四、工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期:按甲方现场合理编制的工期组织计划施工,按甲方计划材料进出场,每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量,最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者,按每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元天罚款。
2、质量:该工程质量目标确保 ____市优质工程 标准,乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准,人工费的合同单价按10%下浮。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2~5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~元的罚款。
5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。
五、工程结算与支付
1、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、人工费支付: 乙方施工的分项工程按节点付款,基础平0.000付款一次,每六层结构付款一次,主体封顶付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的 70 %,主体封顶支付总价款的 85 %,工程完工后一个月内办理结算,二个月付至90%,三个月付至100%. 若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。
3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。
六、其他
1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,甲方一律不予调解,
第一次打架罚款5000元,
第二次打架罚款10000元或退场,,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、结构内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8:2,即10000㎡的新模板,否则,甲方有权根据实际情况罚款5000~10000元(从履约金内扣除),且单价下浮10%.
6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款100元~元。
7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后,乙方必须做到工完场清。否则,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算中直接扣除。
8、模板封模前应将其内的杂物清理干净,以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100~1000元。
9、模板的接缝不应漏浆,否则每次罚款200元。
10、因乙方原因出现爆模,乙方除及时按技术规范处理外,甲方视具体情况对乙方罚款100~5000元。
1、乙方进场施工人员必须全帽,否则每人每次罚款50元。
2、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。
3、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
七、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,签字盖章后生效,结清人工费和材料费后失效。
八、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章)________________ 乙方(盖章)________________
现场负责人:________________ 现场负责人:________________
________年____月____日________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇16
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就_ 楼工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第二条 承包范围
现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架、模板、制作、安装)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;内外装饰装修、脚手架搭拆(含钢管、扣件);建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工和所有建筑工程机械设备(除消防安装及防水工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
承包金额的构成=单价380.00元/平方米实收方量
本工程劳务人工费除消防安装及防水工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本单价已包含了管理费、工具费、机械设备费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期( 个月)
(一)开工日期:
(二)竣工日期:
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.为乙方施工协调有关工作关系:
2.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工。
第七条 工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程合格。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人80元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)按照建设方支付工程款时间点,并根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或停工。
(二)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),扣除损毁、短缺部份赔偿后30日内付足总额的90%,余款60日后付清。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条 其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,并向乙方索赔甲方所延误的工期、信誉损失。
第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
推荐劳务承包合同 篇17
甲方:
名称:____________性质:___________
乙方:
姓名:____________性别:___________
年龄:___________ 籍贯:___________
用工形式:________________________
鉴证编号:________________________
编号:
甲方________________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月,至____年____月____日止。
二、基本权利和义务:
甲方:1.根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2.保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;
3.做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;
4.依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;
2.遵守国家政策、法律,以及甲方依法制定的规章制度和纪律;
3.严格遵守操作规程,保证安全生产;
4.完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1.工资待遇:
2.劳动保险及福利待遇:
3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:
4.其他:
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方(签字) 乙方(签字)
____年____月____日 ____年____月____日
合同鉴证
鉴字第________________号
鉴证部门(盖章)
续订劳动合同
根据甲方生产(工作)需要和乙方要求,双方同意续订劳动合同____年。____年____月____日起至____年____月____日止。经协商变更原合同____条内容为____________________________________。另增加原合同未尽事宜:
甲方(签字) 乙方(签字)
____年____月____日 ____年____月____日
合同鉴别证
鉴字第________________号
鉴证部门(盖章)
推荐劳务承包合同 篇18
甲方:(以下简称甲方)________________
乙方:(以下简称乙方)________________
根据工程施工需要,甲方把本工程的施工劳务承包给乙方。为明确双方职责及义务、安全、高效、高质量的完成本工程施工任务,经双方协商,特签订以下协议,双方必须严格执行。
一、 工程名称:_________。
二、 承包方式:包工不包料(即包清工)
三、 承包范围及工作内容。该工程项目的屋面挂贴西式琉璃瓦、瓦侧、水泥砂浆抹面及找平,挂瓦条设制,表底面清洗、场内材料调制及运输、等全部过程。
四、 承包价格与结算方式结算单价为陆拾元整 ㎡(不含税金)按自然面积(即斜板面积)计算工程量。
五、质量与工期要求质量为合格工程,要求表面平整干净、纵横顺直、挂贴牢固、无渗漏水,工期每幢为十五天,达不到合格要求无条件自行返工至合格为止。
六、付款与保修每完成整幢工程,经检查验收合格后,十五天内付款90%,余款作保修押金,保修期为________年,保修期满无质量问题一次付清。
七、文明施工与安全责任
1、乙方必须遵守公司及项目部的施工管理制度,文明施工、安全生产、高空作业必须系好安全带、戴好安全帽、严禁酒后作业、严禁穿拖鞋作业、严禁高空抛物及违章作业。如安全防护不到位不准作业,应及时上报项目部处理。违规者视其轻重作罚款处理。
2、若施工中出现意外事故及工伤,在壹万元以内的医疗费由乙方自理,壹万元以上的医疗费由甲方承担,工伤事故由造成责任人和乙方承担并及时上报处理方案。
八、其它本合同如有未尽事宜双方另行协商,本合同一式二份,甲、乙、双方各执一份签字生效,工程保修期满并结付款完成后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年____月____日 _____年____月____日
推荐劳务承包合同 篇19
承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。劳务承包合同样本介绍,我们来看看。
合同编号:________________________
劳务承包合同
项目名称:________________________
工程地址:________________________
______年______月______日
发包方:____________承包方:____________
为了确保“__________________有限公司(以下简称甲方)(以下简称乙方)”项目工程建设顺利开展,甲方将本工程______楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》《建筑法》及其他向关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、钢筋的上、下车及归为堆码工作,自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。
3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。
4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。
三、劳务承包方式
1、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式,即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。主要工程材料(机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件)由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。
2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所提供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3、主材的损耗控制,实际纲筋耗损不能超过定额的1.5%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
1、工程开、竣工时间:
1.1总日历工期:总日历工期
1.2、总日历工期:总日历工期______年______月______天,竣工时间:______年______月______日。
从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须抱着那个共工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单击。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积(以房测院测绘报告确定的面积为准)计算为:____________(基础部分钢筋______元/㎡,大写____________。____________元每吨)。满足甲方施工要求,达到三峡杯,市级文明工地,增加2元每平米。
2、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖,安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。本工程的劳务
结算款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。七、劳务工程其他费用的确定
1、单项工程劳务原则上不再另行计算时工,若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在3000元以内不予计算,超过3000元的部分按实际变量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生产的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的100%给乙方(不计利息)。3、工程进度款的结算方式:乙方每月25日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后10个工作日内审核完毕,审核完毕后5个总工作日内按工程进度款的80%支付乙方月进度款。
4、劳务工程结算款的支付:
(1)乙方在结算劳务工曾款时,必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。
(2)甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收,并在验收合格后的80%在5日内有乙方相机甲方开具经双方认可的结账申请单,并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名,再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(3)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证,即:工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。
(4)乙方明确地知道。甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后,甲方一个月内将按合同总价的
九、安全施工乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故药费10000元以下均由乙方自行负责和承担费用,甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任,单次事故药费在10000以上的,超出部分按70%甲方负责,乙方负责30%。(除保险赔付外按以上计算)
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口(水电费由甲方承担)
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。2、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的`材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合,必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲%补足支付给乙方(不计利息)。
方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单位劳务工程自负盈亏,不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种,
必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月30日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补助及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资(各种津贴、补助及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金,并按延误天数累计计算。
2、工程质量按甲方管理制度进行评定,若验收不合格者要求整改,整改后评定任不合格者,则按伍佰元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款的规定承担相应的违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金,斌累计计算,结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则,甲方没收其全部履约及质量保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双反的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工,罢工或消极待工2天以上的(含2天),甲方就有权解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金。并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任):若相关行为为媒体曝光,则乙方应向甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任),同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任,情节严重的直接追究刑事责任。
8、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担500—1000元的违约金,造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担1000——5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他约定的,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。
十三、其他约定
1、按国家税法规定属纳税原则,甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税,并由甲方每次支付款项时直接代扣。乙方在异地纳税均无效,甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任,因此影响了其他工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。
5、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
6、本合同一式四分,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执二份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务
工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后,本合同立即终止。
甲方(盖章)____________
乙方(签字)____________
乙方身份证号码:____________
委托代理人:____________
家庭住址:____________
联系电话:____________
乙方担保人(签字):____________
合同签订时间:____________
合同签订地点:___________
推荐劳务承包合同 篇20
发包方:重*锦绣环境艺术工程有限公司
承包方:
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条:工程概况
(一) 工程名称:燕渝苑大门和环境
(二) 工程地点:沙坪坝区燕渝苑
(三) 施工面积:2500M2
第二条:承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条:承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条:工期(三个月)
(一) 工日期:20__年7月15日
(二) 竣工日期:20__年10月15日
第五条:施工技术要求
(一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三) 第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条:双方责任及工作
(一) 甲方工作
1、 提供食宿条件:
2、 为乙方施工协调有关工作关系:
3、 派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二) 乙方工作
1、 严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2、 加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3、 组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
推荐劳务承包合同 篇21
劳务承包合同
劳务发包方: (以下简称甲方)
劳务承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同,双方自愿接受合同条款的约束。
一、工程名称:;
二、工程地点:;
三、承包方式:承包方式按照以下第 种方式:
(1)包死价总价合计 元(大写: 元整),增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款;
(2)按照施工面积计算每平方 元,实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算;
(3)其他方式:
;
四、承包范围:包括但不限于以下内容的劳务部分:
(1) ;
(2) ;
(3) ;
(4) ;
五、合同价款
合同价款为以下第 种:
(1)包工包料
(2)单包工
(3) ;
六、工期
(1)本工程 年 月 日开工, 年 月 日前完成,总工期 天(含各类国定假期、雨天);
(2)因甲方原因,或者发包方原因导致停工和无法施工的,工期相应顺延;
(3)因甲方和发包方原因导致停工的,甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付 元/人的停窝工损失;
(4)因甲方原因导致工期延误或者停工超过 天的,乙方有权单方解除合同,且不免除第(3)项的赔偿义务;
七、劳务款支付
劳务款的支付按照以下第 种方式:
(1)按照工程进度付款:
a、施工至 支付劳务款 元;
b、施工至 支付劳务款 元;
c、施工至 支付劳务款 元;
d、施工至 支付劳务款 元;
(2)按照时间付款:
a、 年 月 日支付劳务款 元;
b、 年 月 日支付劳务款 元;
c、 年 月 日支付劳务款 元;
d、 年 月 日支付劳务款 元;
(3)其他方式:
(4)如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的,没延期一天应当按照欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。
八、竣工验收及质量维修
1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
2、发生质量事故,甲方应当书面通知乙方。
3、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格,导致乙方返工的,甲方应当按照 标准向乙方支付返工费;
4、乙方施工完毕后,甲方应当及时验收,经乙方书面或者口头通知后15内甲方不予验收的,视为工程验收合格;
5、本工程保修贰年,从工程竣工验收合格之日起计算,合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。
九、安全文明施工
1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定,按甲方要求对工人实行标准化管理,做到室内、外整洁、统一规范;
2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁,无垃圾和污水,并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作;
3、乙方必须在施工过程中做到工完场清,料具工具堆放整齐,按甲方文施工有关规定组织施工,使施工现场达到文明施工的要求;
4、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。
十、人员要求及管理
1、甲方现场负责人: ,联系方式: , 除甲方本公司及现场负责人外,甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项;
2、乙方现场负责人: ,联系方式: 。
3、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件,提供必须的安全保障器材和措施,因此造成乙方人员伤亡的,甲方应当承担赔偿责任。
十一、争议解决
双方在合同履行中发生争议的,可协商解决,协商不成的,双方均可向 人民法院提起诉讼。
十二、其他
本合同自双方签章之日起生效,发生变更的必须以书面变更合同进行,本合同一式 份,甲乙双方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(签字盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
推荐劳务承包合同 篇22
甲方:
乙方:
身份证号:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本分项工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构形式:
4、开工日
竣工
二、承包内容:
1、承包范围:建设方所提供的审查合格施工篮图范围内发生的.所有土建、装修、安装工程的人工劳务费用(节能工程中保温分项涉及的工序除外);具体主要工作内容如下:(1)基础工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(2)主体工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(3)装饰装修工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(室仅限公共部位装修)(4)屋面工程人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(5)二次结构人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料(6)水电安装工程等预留、预埋、穿线埋管、封堵人工费、机械费、耗材、低值易耗品、周转材料;
2、承包方式:本工程为清水房(仅限公共部位装修工程)。包人工费用及周转材料、包低值易耗品、包耗材、包机械费用。包配合、包放线、包管理(配一名管理人员);自带施工机械;按设计、规范、建设方、监理方、甲方要求质量标准承包作业的人工费、机械费、低值易耗品及耗材、周转材料及其他相关费用。
3、承包单价:680元/平方米(费用组成按建筑平方计:挖土方:30元、周转材料:110元、泥工:185元、木工:135元、钢筋工:72元、安装:45元、外架:10元、机械:8元、资金利息:25元、涂料:35元、管理费用:15元、防水:10期:年月日日期:年月日元)。
4、合同总价款:
5、工程量结算清单
推荐劳务承包合同 篇23
第一部分协议书
劳务使用方:(以下简称甲方)
劳务提供方:
甲方在高速公路合同段工程项目施工,经过对乙方资格审查,同意将部分劳务工程的劳务作业委托给乙方,为确保工程顺利进行,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据<中华人民共和国民法典〉及其他相关法律,双方本着平等诚信、自愿的原则,经充分协商一致,于20______________年月在签定本合同,双方共同遵守。
1、劳物作业概况
1.1工作名称及范围:合同段及工程全部工作内容。完成满足设文件(图纸、变更)、技术规范等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收。
1.2地点:八合同段
1.3期限:甲方要求工期自20______________年月日起至20______________年月日止,完成工程附表1《劳务合同一览表》中的全部工作内容及工作量,如施工过程中情况发生变化,则按甲方编制的施工组织设计调整。
2、劳务人员
乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场,且附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在20______________年月日前全部进场。
3、工作内容及单价
3.1工作内容:基坑开挖、基底换填碾压、回填土;工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输(钢筋加工场到施工现场)及预埋件加工;模板的安装和拆除;运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程所有工序。
3.2单价:含除成品混凝土(运至现场)和半成品钢筋及预埋件(预制厂内);费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用。单价不含税金。
3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量。
4、质量要求
4.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。
4.2乙方的劳务成果应符合国家或行业现行的工程质量标准,工程质量合格率100%,工程优良率92%。
4.3在施工过程中,乙方应加强自检,配足配齐质量检查人员,每道工序自检合格后报甲方工地代表检查,甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证,经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后,方可进行下道工序施工,否则,甲方将不予计量支付,并可以质量得不到保证为由单方面解除合同,另寻其他合作伙伴。
4.4乙方的劳务成果质量不合格的,应在甲方规定的时间内无偿返工,达到验收标准,并承担由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失。
5、工程进度
甲方上月末下达本月份的工程进度计划,进度计划以形象进度和目标产值为双控控制目标,并实行计划任务月度滚动。
5.1如乙方为完成甲方下发的月进度计划的80%,则甲方将给予书面警告则其整改。
5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的.月进度计划任务的80%,甲方可以将其工程任务进行分割,其分割标准如下:
5.2.1分割任务不少于乙方剩余工程的50%,分割任务部分的单价为在相应项目的合同单价基础上上浮20%,由此所增加的费用由甲方从乙方提交的履约保证金中予以支付。
5.2.2如果任务经分割后,乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度计划任务的80%,则甲方终止乙方在本合同段的承包,在不免除乙方的任何任务责任的前提下,由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程,其工程单价按照上述5.2.1规定的单价标准执行。任务分割时原则上按连续段落分割。
5.2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度计划任务的50%,甲方将清退乙方,并没收履约保证金,在不免除乙方的任何义务和责任的前提下,将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成。
6、双方工地代表
6.1甲方授权的工地代表:职务:
6.2甲方授权的工地技术主管:职务:
6.3乙方授权的工地代表:职务:
6.4乙方授权的工地技术:职务:
7、合同词语解释
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条件》中分别赋予他们的定义相同。
8、合同生效及终止
本合同双方约定:合同双方签字并盖印章后生效,到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止。
9、合同份数
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
10、争议解决
双方在履行合同如发生争议,应及时协商处理。协商不成时,向北京铁路运输法院提起诉讼解决。
11、合同附件
附表1《劳务费用一览表》、附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、附表4《甲方提供机械费用一览表》作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
推荐劳务承包合同 篇24
发包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着互赢互利的原则,经甲、乙双方同意,达成以下协议:
一、工程地点
黄陵县商业街原机砖厂家属区内。
二、开工时间
本工程计划开工时间为 年 月 日,计划竣工时间为 年 月 日。
三、承包方式
包清工、包安全、包质量、包进度。
四、承包内容
2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量,从井桩开始至坡屋面封顶,包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。
五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。
六、付款方式
乙方先垫资,在甲方资金能周转的情况下,可预借适当的工程款和生活费。
七、工程质量及任务
1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工,不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求,;
2、如不能按规定时间内完成任务,每推迟一天罚总工程款的2%。
八、安全管理
乙方在进入工地后,必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行,定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡,甲方一概不管,全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽,塔吊不能混吊材料,做到有安全隐患的地方绝对不施工。
九、材料管理
1、若不按图纸施工,不听从指挥所造成的反工浪费,材料必须加倍扣除;
2、下脚料合理利用;
5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象,一经发现,十倍罚款。
十、服从管理
1、工队必须无条件服从项目部管理,进行有文字性的安全教育、技术交底,听从指挥,服从管理,不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。
2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员,一次罚款200元。
3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次,罚工队300元,打架一次罚20_元,医药费自负,并报派出所处理。
4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工,不能以任何理由停工、罢工。
5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。
6、工队若无进度、无质量、人员跟不上,不能按时完成任务,不听从指挥,甲方有权清除出场,解除合同。
十一、双方责任
甲方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组,因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。乙方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行,如有单方违约,罚款5万元。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表:联系电话:
乙方代表:联系电话:
签订时间: 年 月 日
推荐劳务承包合同 篇25
甲方:__________________
乙方:__________________
兹有乙方承包甲方 项目,根据《中华人民共和国民法典》有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
七、合同的变更、解除或终止: 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字 :____________ 乙方负责人签字(印鉴):____________
________年____月____日 ________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇26
甲方:______
乙方:______(家庭住址:______,身份证号:______)
甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方,双方达成并签订如下合同条款:
一、甲方的职责和义务
1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。
2、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必的设施设备及用品。
3、带给安全合格的食材。
4、在每月____日前向乙方支付上月劳务费。
二、乙方的职责和义务
1、按照烹饪工作要求,自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。
2、对所聘人员进行培训和全面管理,负责员工的安全。
3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱,负责拟订原材料采购单,及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。
4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。
5、按学校规定的时间售饭。服务周到,热情大方。保证售饭刷卡,满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。
6、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的管理,务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规,遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。
三、其他约定
1、乙方完成合同规定的劳务工作,甲方每月付给乙方劳务费(含保险费)贰万捌仟元整(28000元)。________年按____月计算,计_______陆_______元整(_______元)。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。
2、招聘工作人员不得少于_______人。每少一人将扣发壹仟贰佰元(_______元)劳务费。
3、所有员工的劳动关系隶属乙方,薪金由乙方支付,不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险,全部由乙方负责,甲方不承担职责。
4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故,由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方造成损失的,按实际损失赔偿。
5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作(如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为),造成师生发生食源性疾病的,由乙方承担全部职责。
6、乙方及其员工出现违纪违规行为者,按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。
7、本合同履行过程中,甲方根据乙方的工作状况,能够随时解除合同;如乙方因故不能继续履行合同时,应当提前两个月通知甲方,否则,乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
8、合同期限为________年,从________年____月____日起至________年____月____日止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________ 乙方:____________
法人代表:____________
________年____月____日 ________年____月____日
推荐劳务承包合同 篇27
发包方(简称甲方):
广西阳鹿高速公路第四标段项目经理部
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称: 进场施工便道土石方
2、工程地点: K58+400--K59+600施工进场便道
3、工程内容: 进场施工便道土石方开挖、爆破
二、技术及质量要求:
1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。
2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担。
三、施工安全
乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
四、施工管理
1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的,将对乙方进行处罚并限期整改,严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。
2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。
3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。
4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外,每个施工点或每道工序,必须有专职的现场施工管理人员。
5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。
6、工程安排:甲方根据乙方完成工程的`工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务,若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求,则甲方有权终止合同,由此产生的损失均由乙方承担。
7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规,严禁违法用工,严禁使用童工,否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。
五、工程的承包及结算方式
1、本合同工程以单价承包方式进行承包,单价按合同执行,不得再行调整。承包单价已含工、料、机和管理所需的一切费用(承包单价表附后)
2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收,合格后以实测数量为准,由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。
3、本合同工程甲方不支付预付款,每月末按实测工程量结算工程价款,扣除有关规定费用及材料款,并从乙方工程款中扣除5%质量保证金,3%环保、安全保证金后,进行支付,所扣款项待工程竣工验收一年后无质量及环保问题后再返还。
4、乙方向甲方租用的设备机具,均以有偿租用方式进行,租金按甲方内部规定计算收取,小型机具概由乙方自备。
5、其它:
六、材料要求及供应
1、工程所需 炸药、导爆管、柴油
等统供材料,由甲方负责供给乙方,材料价款已含在工程承包单价内。材料价款由甲方在结算工程款时,按实际供应数量及合同中《甲方供应的材料单价明细表》的单价扣回。材料卸车、储存、保管由乙方负责,甲方不再支付费用。(甲方供应的材料明细表附后)
2、本工程使用的材料必须满足设计要求。不合格的、没有材质证明、出厂证明的材料、不准用于本工程,否则,发生质量、安全事故和返工的费用均由乙方负责。甲方有权对乙方用于本工程的材料进行检查、监督。
3、本工程所需材料,除商定由甲方供给外,均由乙方自行采购。乙方在购买时需经甲方检验符合要求才能购买,否则不能用于本工程中,该材料价款已含在工程承包单价内,甲方不再另行支付。
4、由甲方提供的材料,乙方必须做出需要用量、时间的计划,提前七天送交甲方现场技术员,以便甲方及时采购供给。
七、工期要求
1、乙方自进场日期开始起算, K58+400-K59+600 段内的进场便道土石方工程必须在 20xx年**月**日前全部完工,如不能完成工作任务,甲方有权将乙方清理出场,并只按完成工作量的85%进行结算。
八、施工进场便道土石方土石比的划分
1、 K58+400-K59+600 段内的施工进场便道土石方土石比均按实际开挖土石比结算。
九、其它有关问题
1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工,若发现甲方则有权立即终止合同。
2、本合同工程用水、用电等问题甲方负责联系解决,费用由乙方承担。
3、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。
4、乙方施工人员进场后,应积极向当地公安部门办理暂住手续,配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作,若发生治安事件,甲乙双方各自对自己的人员负责,并各自承担相应的费用。
5、要求进场施工人员禁止使用童工,违者后果由乙方自负。
6、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时,甲方有权单方面终止本合同。
7、附表一:工程单价和工程数量清单
附表二:甲方供应的材料明细表
8、签定本合同时同时签定《施工安全责任书》、《治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充,与本合同具有同等效力。
9、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效,工程质量缺陷责任期满后自行失效。
甲方(签章): 乙方(签章):
负责人(签字): 负责人(签字):
身份证号码:
电 话:
联系地址:
签订日期: 年 月 日
推荐劳务承包合同 篇28
甲方:________单位地址:____市____区____号联系电话:________负责人:________
乙方:____省____公司,单位地址:____市____区________号联系电话:________法定代表人:________
第一章 总则
第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作,乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿服务。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定,明确双方的权利义务和责任,经甲乙双方平等协商,达成以下劳务服务承包合同:
第二章 承包合同内容
第二条 乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务(包括甲方县支行及网点的后勤劳务服务)。
第三条 为甲方提供劳务服务的范围及内容。
(一)负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。
(二)负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。
(三)负责提供甲方所需炊事劳务服务。
(四)负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。
(五)负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。
(六)负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。
第三章 服务费用和结算方式
第四条 劳务承包费用标准根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量,甲方每年支付给乙方劳务服务承包费(以实际结算为准,详见甲方提供的费用清单),劳务服务承包费用含:劳务人员工资、单位承担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清,新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。
第五条 支付方式
(一)乙方在每月的____日前(节假日顺延)将按月收取服务承包费用的税务发票提供给甲方,甲方收到发票和费用清单后,在____日之内将当月的服务承包费用全额支付给乙方(节假日顺延)。
(二)甲方给乙方支付的服务承包费以转账方式划入乙方帐户。
(三)本承包合同签定生效后,甲方从_____年____月份起按合同规定和要求给乙方支付服务承包费用。
第四章 乙方的承诺与保证
第六条 乙方向甲方作出如下承诺和保证:
(一)乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体,能够独立承担民事和相关法律责任。
(二)具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。
(三)乙方具备与承担劳务服务相关责任的资质和赔付能力。
第五章 双方的权利义务和责任
第七条 甲方的权利义务:
(一)有权对乙方提供的劳务服务工作进行检查和监督,随时向乙方通报服务情况及存在的问题,提出改进服务的意见。对提供服务的劳务人员进行管理和年度约束,若发现有不称职人员或违反约定服务事项的,有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。
(二)为进行后勤服务的劳务工提供安全生产和工作的场所(不含食宿在内),提供必要的劳动工具和劳动保护用品(退出服务时完好归还工具),维护和保障劳务工的合法权益。
(三)按照本服务协议的约定,按时足额给乙方支付后勤服务承包费用。
第八条 乙方的权利义务:
(一) 乙方对危及劳务人员生命安全、身体健康的工作环境和条件,有权向甲方提出整改意见和建议,并要求甲方立即纠正。
(二) 乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业,劳务工有权拒绝执行和向乙方反应情况,乙方有权向甲方提出纠改意见,甲方不进行纠改的,乙方可向有关部门反应情况,直至终结合同。
(三) 乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的,劳务工当事人要负责经济赔偿责任,乙方协助处理。造成严重不良社会影响的,甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。
(四) 乙方按照《劳动合同法》等有关法律、法规的规定要求与指派到甲方服务的劳务人员签订《劳动合同》,建立劳动雇佣关系,全面负责协调与劳务工的劳动争议,依法维护甲方和劳务人员的合法权益。
(五) 劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理,由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》及社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。
(六) 乙方要给在甲方提供服务工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金(向甲方提供缴纳凭证复印件)。
(七) 乙方指派的劳务人员要爱护甲方提供的劳动工具和工作所需的设备,按规定对劳动工具和设备进行保养维护,对因不爱惜和违规操作造成财产损失的,由劳务工当事人负责赔偿经济损失。
第九条 甲乙双方的责任
(一) 劳务工在甲方服务期间发生严重违反规章制度或者有违法行为和问题的,甲方有权随时将该劳务工退回乙方,对此甲方不承担任何违约责任。
(二) 劳务工失职和违规操作造成身体伤残的,一切责任由劳务工自负。
(三) 劳务工是与乙方签订劳动合同,建立劳动雇佣关系的,发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议,应由乙方全权负责处理,因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。
(四) 劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身安全被受伤致残的,由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜,由此而产生的费用由甲方承担。
(五) 劳务工在甲方上班工作期间无失职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的,由乙方出面按《工伤保险条例》等有关规定全权负责协调处理相关事宜,甲方积极配合。
(六) 劳务工在岗位工作期间以外发生的伤亡事故,均由劳务工自负,与甲乙双方无关。
(七) 甲方应按约定时间足额支付乙方劳务服务承包费用,如逾期未支付劳务服务费用的,从逾期之日起按当月支付劳务费。
甲方:________ 乙方:________
____年____月____日 ____年____月____日
推荐劳务承包合同 篇29
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在_市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的'队伍,_市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和
进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____
推荐劳务承包合同 篇30
发包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
第二条 承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的`相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条 工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条 其它约定
推荐劳务承包合同 篇31
工程承包人:________________________
劳务分包人:________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1.劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:________
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2.劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:________________________________________
工程地点:________________________________
分包范围:________________________________
提供分包劳务内容:________________________________
3.分包工作期限
开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为: 天。
4.质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。
5.合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6.标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)________________________________________________________________
(2)________________________________________________________________
7.总(分)包合同
7.1.工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2.劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8.图纸
8.1.工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理
9.1.工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
9.2.劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
10.工程承包人义务
10.1.组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10.2.除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。
(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的`工程地质和地下管网线路资料;
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):_________________;
(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_________________________________________;
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:________________________________________________________,其交验要求与保护责任为:________________________________________________________;
10.3.负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
10.4.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
10.5.统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10.6.按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10.7.按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
10.8.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11.劳务分包人义务
11.1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
11.2.劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11.3.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
11.4.自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
11.5.按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11.6.按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
11.7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11.8.妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
11.9.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11.10.除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12.安全施工与检查
12.1.劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12.2.工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
甲方:
乙方:
年 月 日
推荐劳务承包合同 篇32
甲方:__________
法定代表人或委托代理人:
乙方:__________
文化程度:
出生日期 年 月 日
参加本单位工作时间 年 月 日
第一部分 协 议 书
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、 规章, 现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。
一、劳动合同期限
第一条 本合同期限为 年,自 年 月 日始至 年 月 日止,其中试用期为 月,自 年 月 日始至 年 月 日 止。
二、岗位职务及工作内容
第二条 乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店) 。
第三条 乙方应按甲方所订《 制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、劳动保护和劳动条件
第四条 乙方工实行 工作制。
第五条 甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。
第六条 甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条 甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条 甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为 元,转正后为 元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条 甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条 由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于元。劳务承包合同范文节选!
五、保险、福利待遇
第十一条 甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。
第十二条 乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条 乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条 乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条 乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条 未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,
甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订
第十八条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。
第十九条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。
20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方 作升(降)职的,双方应另行订立合同,本合同自然终止。
第二十一条 经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
第二十二条 乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;
1.试用期内考核不合格;
2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;
3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4.被依法追究刑事责任的。
第二十三条 有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或非固工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲方另外安排的工作的,
2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。
第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。
如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。
24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第 二十二、二十三条终止、解除本合同:
1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;
2、职工在孕期、产期、哺乳期的;
3、 法律、行政法规规定的其他情形。
第二十五条 乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
第二十六条 有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:
1、在试用期内;
2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
第二十七条 本合同期限届满,合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的,双方经协商同意,可以续订劳动合同。
八、经济补偿与赔偿
第二十八条 本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。
九、劳动争议处理
29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十、其他
第三十条 甲方所制订的《四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。
第三十一条 甲乙双方其他约定:
32.本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规 定相悖的,按有关规定执行。
33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签 、盖章生效。
甲方:
乙方:
法定代表人或委托代理人:
年 月 日
推荐劳务承包合同 篇33
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于?(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条?工程概况
1、劳务承包人资质情况
资质证书号码:?;发证机关:?;资质专业及等级:?;复审时间及有效期:?。
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:?;
工程地点:?;
承包包范围:?;
提供承包劳务内容:?。
第二条?承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条?承包金额
1、承包金额的构成=单价_________实收方量+上、下浮比例金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
2、本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
3、本工程进场前乙方向甲方缴纳保证金?元,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、_____费等一系列费用。
第四条?工期
按工程建设方进度由甲方提前?日书面通知乙方进场,工程期限自开工之日起?______日内竣工。
第五条?施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条?双方责任及工作
(一)甲方工作
1、提供食宿条件:
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、委派施工管理班子进驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
2、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
3、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
4、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①扣件按3%,②u形扣按15%,③钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
5、乙方应当亲自组织完成合同项下义务,不得将工程转包、分包给其他第三人。
第七条?工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人?元一天支付给乙方。
(五)?因乙方的原因致使工程质量不合适而重新返工的,乙方应承担包括相关材料及人员费用在内的一切损失和费用,给甲方造成工期延误损失的,还应当向甲方进行赔偿。
第八条?人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金劵250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据工程进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或_____。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴_____费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条?安全责任
(一)乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,。
(二)工程施工期间乙方必须给其工人购买人身意外伤害_____(人身意外伤害险最高赔付金额不得低于?万元),_____金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办_____手续。甲方如发现乙方没有给其工人购买人身意外伤害险或购买的人身意外伤害险最高赔付金额低于本合同约定的,甲方有权要求乙方在?日内给予纠正,否则,甲方可以单方解除本合同,并要求乙方支付违约金?元。
第十条违约责任:
1、若乙方签定本合同后单方解除合同(包含但不限于乙方不进场、中途退场),就自愿将保证金转为违约金,乙方所缴纳的保证金甲方则不予退还。
2、若乙方未按节点工期完成工程进度,每逾期一天按?_________?元累计向甲方承担违约责任。逾期?3?天以上的或因质量问题整改后仍不合格的,甲方有权解除本合同,且乙方必须在甲方通知后48小时内清退出场,否则,还应按每逾期一天5000元累计向甲方承担违约责任费用,甲方可直接从应付给乙方的工程款和保证金中扣除。对乙方已完部分工程按乙方实际已完成的合格工程计算工程量后,只按80%结算后一次性支付,对乙方完成的不合格部分工程,甲方有权指定其他单位或班组进行返工整改,其返工整改费用由乙方承担,甲方可直接从保证金或应付的结算款中扣除;
3、乙方施工质量不符合要求,由乙方返工、整改,并赔偿甲方因此遭受的全部损失,整改若造成逾期的按本条第(一)款执行;
5、乙方因工人劳资纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面(如爬塔吊、聚众闹事等),以及乙方工期滞后、质量事故等,在影响甲方生产及企业形象和利益时,甲方有权从乙方保证金和剩余工程款中代为支付相应费用或从中扣除甲方应_____用(如违约金)和代_____用;
6、若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
7、对于甲方提供的工具、设备、周转材料等生产资料,乙方在使用时应谨慎使用,如出现无故毁损或者数量短缺的,乙方应给予赔偿,甲方有权在工程款中扣除。
第十一条?其他
1、本合同未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
2、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
(以下无正文)
甲方:
日期:_______年______月______日
乙方:
日期:_______年______月______日
推荐劳务承包合同 篇34
甲方:
乙方:
甲方现将武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼工程安装项目承包给乙方施工,为了便于快速高效、优质地完成本工程有履行双方职责,经甲、乙双方共同协商制订如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:包工不包料:包工期进度、包施工质量、包安全生产。
四、承包内容:
五、承包价格:按工程建筑面积每平方 元。
六、工期要求
:1.以项目安排总工期为准;组织相应的施工力量和可行的施工方法。2.在施工中如果跟不上安排的进度施工,每延迟一天罚款人民币300元,如果一周还跟不上,甲方终止合同,损失概由乙方自行负责。
七、付款方式:
八、施工质量标准及有关事项:
本工程质量为优质及安全文明样板工程,对安装项目施工要求较严格,在施工过程中严格按施工方案及规范要求施工,认真熟悉图纸,编制各项目安装方案报请项目审批,采用油漆编号以便安装,如未经审批、擅自安装,每发现一次罚款100元。工程用安装材料不能随意锯断,禁止长料短用、大材小用,否则每发现一次罚款100元,每天下班前必须将所有安装材料进行整理,每次安装前要进行一次彻底清查,保证安装材料合理安装到位。剩余材料交由工地材料保管室妥善保管。
九、安全生产事项:
1、乙方应按甲方的要求,对全部施工人员进行安全生产知识教育“材料另发”,并严格按有关安全生产规定进行施工。
2、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质,若中途发现乙方人员素质不符合要求,甲方有权提出更换素质差的劳力以及更换整个队伍。
3、乙方在施工中必须做到安全生产,认真学习并严格执行安全操作规章、规程、制度和应知事项,服从项目部管理人员或安全员的指导与纠违,经常对施工人员进行安全生产教育,并有专人负责安全管理,各分项工程施工前必须作安全生产教育,并有专人负责安全管理,各分项工程施工前必须作安全及质量的具体技术交底。在施工中万一发生工伤事故,则按下面有关工作事故划分责任:
(1)如因甲方提供的安全设施不合格、违章指挥、强令乙方人员违章操作发生事故,责任由甲方承担。
(2)如因乙方不履行自己职责,不遵守安全生产法规及制度,违章操作或个人不小心导致的安全事故,责任由乙方承担。
(3)如因所发生的安全事故双方都有一定责任时,则本着实事求是的精神,分清责任的大小而分别承担事故的`责任。
十、其他事项:
1、乙方工作人员必须服从甲方、业主及监理的管理,进行文明安全施工,必须执行甲方的管理规章制度,不打架骂人、赌博,如有违规者,甲方有权对其进行罚款,情节严重者,将开除施工现场。
2、在施工中如果安装跟不上主体结构施工,每延迟一天罚款人民币300元,如果5天内还跟不上,甲方将终止合同,损失概由乙方自行负责。
3、如果乙方工作人员违规作业,除进行批评教育,并视情节罚款50-200元,严重者将开除施工队伍。乙方如违反安全规范施工而造成的安全事故,概由乙方承担一切责任,甲方只提供人道援助。
4、乙方工作人员必须持证上岗,五证齐全(身份证、暂住证、计划生育证、务工证、岗位资格证),办理费用由乙方承担,对无证人员拒绝进入施工现场,严禁无证人员操作施工,上班时必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
十一、有关制度及措施:
1、乙方人员必须有质量、安全、工期、文明施工与其他事项的意识及应知常识。
2、乙方应严格遵守有关规章制度,爱护和爱惜工地财物,不在附近居民区随处乱闯、喧哗吵闹。不偷窃工地和附近居民的财物,否则,视情节处罚并报送公安机关处理。
3、乙方班组工友间互爱互敬、在施工中若发生矛盾应上报及服从项目经理部调解和处理。严禁争抢施工使用器具、用品。若因争抢施工使用器具、用品或其他行为而引起的打架斗殴的,双方均受处罚款、赔偿及负责受伤害者的一切费用及损失,并把双方责任人报送公安机关处理。
4、乙方在施工中应爱惜材料、保护成品,严禁浪费或损坏现象。严禁盗窃工程安装材料,如发现此行为将进行重罚,情节严重的送司法机关处罚。
5、乙方班组人员要遵守社会公德,体现自身文件修养,讲究整洁、清洁、卫生。严禁随处乱倒、乱丢剩饭、剩水等有碍卫生的物品。违者将予扣罚工资或清退处理。
十二、施工期间甲方应根据施工图提供材料计划以便材料组织货源,保障工程安装材料设备即时到位,便于工程安装。
十三、在施工过程中如有承包范围外的杂事,尽量进行承包或按定额人工费计算,如无法计算则按每工日 元进行结算。
本合同一式肆份,双方各执贰份,合同一经双方签字生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:施工责任人签字
签订日期: 年 月 日
推荐劳务承包合同 篇35
发包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
第二条 承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条 工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条 其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
甲方:__________________ 乙方:_________________
负责人:________________ 委托人:_______________
代表:__________________代表:_________________
签约时间:____________年____________月___________日
附件基本单价表
基坑土方 25元/M3
基坑砂岩 120元/M3
管沟土方 40元/M3
基坑浇砼 25元/M3
模板 12元/M2
△ 钢筋制安 320元/T
加气砼砌体 25元/M3
△ 零星砌体 45元/M3
垫层砼浇筑 25元/M3
零星浇筑砼 40元/M3
内、外抹灰 3元/M2
零星抹灰 4元/M2
△ 零星贴粘面砖 20元/M2
① 表中除“△”外,其作均在结帐时按合同约定上浮或下浮比例。
② 此表中未涉及的单价,凡在现场确定的如零星用工,上下车费等,按实结算,最后结算时不再进行上下浮比例范围。
授权委托书
重庆锦绣环境艺术工程有限公司:
本人____________系______县______乡______村村长,特全权委托__________________(身份证号:__________________ )与贵司就____________及环境工程劳务输出一事签订合同并组织生产。
特此委托
授权人:____________________
委托人:____________________
时间:______年_____月_____日