《施工单位装载机租赁合同【汇总三篇】》

施工单位装载机租赁合同（精选3篇）

施工单位装载机租赁合同 篇1

承租方：(以下简称甲方)

出租方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

一、机 械： 50装载机，品牌:柳工，大架号：CLGB855J1100346,发动机号：WD10G220E21。

二、租赁使用地点：

三、三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时。租赁期内每日工作时间由现场决定，第一个月有2天时间的机械维修，超出天数，每天罚款530元。

四、机械设备租赁形式及结算方式：

1、合同单价：第一个月按月结算，16000元/月，第二个月以实际工作天数结算，530元/天。

2、机械设备在租赁期间产生的维护费由乙方自行负责。

3、设备往返运输费用由甲方承担，托运方将设备运至指定地点后支付运输费。

4、租金的结算方式：甲方以油卡的方式支付乙方50%赁费用，

五、甲乙双方的权利和义务

1、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

2、乙方负责机械设备的维修、保养、辅油等及其相应费用。

3、甲方负责提供租赁期的燃油费用。

4、乙方需提供司机身份证、驾照、叉车证等相关配套证件扫描件。

5、因乙方驾驶不当导致现场太阳板或其他设备损坏，乙方需原价赔偿，否则甲方将从工程款中扣除。因甲方现场指挥不当导致现场太阳板或其他设备损坏，由甲方承担责任。

6、设备在运输过程中，导致的机械损伤，甲方概不负责。

六、违约责任：

l、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工单位装载机租赁合同 篇2

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致签订合同。

一、乙方租赁甲方工程机械名称：

二、施工地点：

三、租赁期限：3个月，自年月日至年

四、结算方式：租金按月计算，装载机每月元整(大写：元整)。税金由乙方承担。每月底及时付款，付款不急时，付清之前装载机停止工作，直至付清为止，停车台班照算，按月平均日租金计算。

五、权利和义务

1、乙方按合同规定按月按期支付租金，进场前预付方式：若甲方装载机需维修保养等，乙方配合预付其解决费用。

2、在租赁期间，乙方未征得甲方同意，不得擅自在所租赁的设备上增加或拆除任何零部件，机械的维修保养由甲方负责，乙方提供帮助和配合。租期内机械的主燃油由乙方负责，乙方必须保证燃油质量，若燃油不达标所造成的50装载机损坏由乙方承担，乙方允许甲方每月有三天的正常维修保养，不超过三天不得扣除租金，超过三天按月平均日租金扣除。

3、甲方派驾驶员人，上班期间乙方保证驾驶员人身安全，必须保证机械的安全，因乙方指挥不当造成的一切损失由乙方全部负责。施工地段出现老百姓纠纷问题造成人生安全与机械损坏全部由乙方负责。

4、甲方的食宿由乙方承担，在确保机械正常作业的情况下因乙方指挥不当甲方司机可提出意见，有特殊原因可向工地领导协商解决。

5、乙方在租赁期内享有设备的使用权。乙方原则上班时间不超过10小时。超过规定时间按加班算，加班费每小时按月平均算。除以上上班时间为加班。每天三十天为一个月，乙方租赁甲方的50装载机期限为三个月，若不满三个月，乙方必须按三个月结算租赁费，甲方50装载机超过三个月，拖板费。

6、在施工期内，纠纷设备，雨水等任何人类不可抗力等因素影响不能施工，所造成的一切损失，所误工期甲方概不负责，乙方应正常支付租金，由乙方原因造成的误工由乙方承担，未经甲方同意，不能租赁第二方。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字按手印后生效，双方认真按本合同执行，如有违约，按合同法执行，提交人民法院判决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工单位装载机租赁合同 篇3

甲方身份证号：

乙方身份证号：

丙方身份证号：

乙方根据自己的工作需要，要求租用甲方壹台装载机。经协议，甲方同意乙方租用此机械。为明确甲乙双方在租赁期间责、权、利等有关事宜。特以下协议：

一、租赁机械规格型号：租赁方式：按月出租并按月支付租金，每月租金为税后净整不足____月，按每日元)计算。

二、机械使用方式：甲方机械在乙方租用后，由乙方自行调度使用，确保安全施工。甲方不提供驾驶人员。在乙方租用期内出现任何安全责任事故全部由乙方承担。甲方不承担任何连带责任。机械在乙方租用期间的燃油费、机械修理维护费全部由乙方承担。

三、付款方式：协议签订后乙方先付给甲方人民币作为保证金，以后按月足额付给甲方租金。

四、机械设备安全：乙方在租用期间，要确保甲方机械设备安全，如有被盗、被抢、涨水淹没、塌方掩埋、以及交通事故等。乙方要按该机械价值肆万元人民币全额赔付甲方。

五、丙方负责为乙方担保，如乙方违约，甲方有权要求丙方负责乙方违约所造成的各种损失。

六、施工地点：。

七、甲乙双方在租赁机械期间若有任何一方不按协议履行义务的，都有权向有关部门申请仲裁。

八、以上协议壹式三份，甲乙丙三方各持壹份。

甲方：

乙方：

丙方：

________年____月____日