《网围栏建设施工合同热门3篇》
网围栏建设施工合同(精选3篇)
网围栏建设施工合同 篇1
合同编号:_______
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:_______
签约地点:_______
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
1、工程名称:____________
2、建筑面积(工程形式):____________
3、施工地点:________________
4、工期:
(1)开工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期总共历时____天。
5、承包形式:________
6、工程质量标准:________
7、工程价款:共计人民币____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
9、质保期:____年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。
根据规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方:_________承包方:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
___年__月__日___年__月__日
网围栏建设施工合同 篇2
发包方(甲方):______承包方(乙方):______
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:
第一条:工程概况
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、工程范围:____________
4、工程用料:____________
第二条:施工工期
1、本工程工期自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。
工期______天.因甲方原因或不可抗因素,导致工期延误,经甲方确认,工期顺延。
2、遇下例情况工期可顺延:①连续停水停电达4小时以上的;②出现书面停工要求的;③出现人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。
基于以上原因造成的停工,可按实际影响施工天数顺延。
第三条:工程变更
任何工程变更,均须甲方下达书面《工程变更通知》,由此引起的工程变更,按实际发生的工程量结算。
甲方必须在《工程变更通知》下达三日内,为每一项工程变更签定《工程变更结算单》,作为结算依据之一。
第四条:工程造价及结算方式
1、本工程造价预算(含税)为______元,大写______按______元/米计算,结算时以完工验收实测数据为准。
2、付款方式:该项目全部施工完毕后,经甲方验收合格后付______%,另______%作为工程质量保证金,保修期为______年,保修期满付清余款。
3、乙方需提供发票。
第五条:甲方责任
1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。
2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。
3、按时拔付工程款,承担因延期付款而导致的一切经济损失。
4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工,则甲方必须按已完工程量成品计价,及时支付工程款给乙方。
第六条:乙方责任
1、指定专人为乙方驻工地代表,协调解决乙方责任范围内的各项事宜;负责按有关要求组织施工,按期、按质、按量完成施工任务。
2、服从甲方统一管理,在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定,严格按照图纸施工,做好各项质量检查记录。
第七条:质保期
质保期年,在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责,甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工,对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。
第八条:安全责任
1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
第九条:违约责任
1、合同签定后,双方应严格遵守各项约定条款。
若有一方违约,则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外,还须向对方支付工程总造价的10%违约金。
2、本合同履行过程中、发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。
若协商未果,则提请有关部门调解、仲裁。
若仍不能解决问题时,则向工程所在地法院起诉。
第十条:
本合同一式份,甲乙双方各执_____份。
经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。
甲方(盖章): ____________乙方(盖章):____________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
代理人:____________ 代理人:____________
单位地址:____________ 代理人身份证:____________
日期:____________ 日期:____________
网围栏建设施工合同 篇3
发包人(全称):承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
1。工程名称:
2。工程地点:
3。工程立项批准文号
4。资金来源:
5。工程内容:
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。工程承包范围:
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准:
1。签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)(¥元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(4)暂列金额:
人民币(大写)(¥元)。
2。合同价格形式:
项目经理
承包人项目经理:
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码:组织机构代码:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:开户银行:
账号:账号: