《建筑施工清包合同【汇总31篇】》
建筑施工清包合同(通用31篇)
内容导航
建筑施工清包合同 篇1建筑施工清包合同 篇2建筑施工清包合同 篇3建筑施工清包合同 篇4建筑施工清包合同 篇5建筑施工清包合同 篇6建筑施工清包合同 篇7建筑施工清包合同 篇8建筑施工清包合同 篇9建筑施工清包合同 篇10建筑施工清包合同 篇11建筑施工清包合同 篇12建筑施工清包合同 篇13建筑施工清包合同 篇14建筑施工清包合同 篇15建筑施工清包合同 篇16建筑施工清包合同 篇17建筑施工清包合同 篇18建筑施工清包合同 篇19建筑施工清包合同 篇20建筑施工清包合同 篇21建筑施工清包合同 篇22建筑施工清包合同 篇23建筑施工清包合同 篇24建筑施工清包合同 篇25建筑施工清包合同 篇26建筑施工清包合同 篇27建筑施工清包合同 篇28建筑施工清包合同 篇29建筑施工清包合同 篇30建筑施工清包合同 篇31建筑施工清包合同 篇1
出租方: 合同编号:
承租方: 签订地点:
签订时间: 年 月 日
根据《_____》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)
第二条 租赁期限
自____年____月____日至____年____月____日。共计____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第三条 租金
租金收取:(双方应约定租金计算方式及其支付方式)
第四条 押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条 租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修_____办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条租赁合同变更
一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条 违约责任
一、出租方违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金____%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金____%的.违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条 争议的解决方式
第九条 其它约定事项
第十条 本合同一式 份,合同双方各执 份。本合同附件
份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租人(盖章):承租人(盖章):
地址:地址:
法人代表(签字):法人代表(签字):
承办人:承办人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
电话:电话:
担保人(盖章):
签订日期:年月日
签订地点:
建筑施工清包合同 篇2
出租方:
合同编号:
承租方:
签订地点:
签订时间:_______年_______月_______日
根据《_____》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)
第二条租赁期限
自____年____月____日至____年____月____日。共计____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:(双方应约定租金计算方式及其支付方式)
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的`维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修_____办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条租赁合同变更
一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任
一、出租方违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金____%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金____%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金____%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条争议的解决方式
第九条其它约定事项
第十条本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件
份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章):承租方(章)
单位地址:单位地址:
法定代表人:法定代表人:
(或委托代理人)(或委托代理人)
电话:电话:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
建筑施工清包合同 篇3
发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)
承包人:_________________(以下简称:_________________乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:
一、写明具体补充的内容。
二、 如有未尽事宜,双方另行协商。
三、 此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。
四、 本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方:_________________乙方:_________________
(盖章)(盖章)
法人代表或代理人:_________________法人代表或代理人:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建筑施工清包合同 篇4
发包人(全称):___________________________________________________
承包人(全称):___________________________________________________
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________________________________________________________
工程地点:________________________________________________________
工程内容:________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____
资金来源:_________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:_________________________________________________________
三、合同工期:
开工日期:_________________________________________________________
竣工日期:_________________________________________________________
合同工期总日历天数_________天
四、质量标准
工程质量标准:_____________________________________________________
五、合同价款
金额(大写):_____________元(___)
¥:______________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包八人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________年________月________日
合同订立地点:_______________________________________________________
本合同双方约定________________后生效。
发包人:(公章)__________________承包人:(公章)___________________
住所:____________________________住所:______________________________
法定代表人:______________________法定代表人:________________________
委托代表人:______________________委托代表人:_______________________
电话:____________________________电话:_____________________________
传真:____________________________传真:_____________________________
开户银行:________________________开户银行:_________________________
账号:____________________________账号________________________________
编码:________________________编码:__________________________
建筑施工清包合同 篇5
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《中华人民共和国民法典》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:____________________________________;
2、工程地点:____________________________________;
3、建筑结构:____________________________________;
4、承包内容及施工范围:土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造价暂定____________万元。
二、付款方式与结算
1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按____________年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮______%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算。
三、工期
1、本工程有效工期为______天。
2、开工时间:___________年_________月________日前(以甲方进场通知为准)。
3、竣工时间:(按实际开工日计算)
四、质量及材料要求
1、质量要求按国家建设质量标准规范,等级为合格。
2、乙方每完成一个分项,必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人,质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收,否则按已验收合格,在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。
4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证,国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。
五、工程款支付方法
1、本工程由乙方垫资工程款:从基础土方开挖垫资到__________地面(现浇完毕)
2、在乙方垫资到位时,甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的_____%给乙方。以后,每完成一层,结付一次进度款,以此类推。
3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。
4、工程竣工验收合格后,乙方资料合格后及结算单报请甲方审核,甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成,如有争议,可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后,除留质保金_____%外,三个月内一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方,以此类推。
6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位:
开户银行:__________银行:__________的帐户上。
六、工程竣工验收及交付
1、在工程交付前,乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检,签字确认复检合格后,方可进行工程交付,否则因此产生的损失由承包方负责。
2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证,否则,视为以验收合格。
3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用,否则视为验收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙双方权责
1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料,确保各项保护用品不受损失,并保证在乙方进场前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。
4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点,并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好,周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。
6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工,甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时,有权要求乙方停工整改,并进行相应处罚。
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定,经甲方同意方可使用。
8、在施工期间,乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产,文明施工,如因乙方原因出现一切安全事故,全部责任由乙方承担与甲方无关。
八、违约
1、本协议条款双方共同遵守,甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。
2、乙方严格按合同工期施工,不得拖延工期和无故停工,如违反合同约定,甲方有权终止该工程合同,一切损失由乙方自负。
3、乙方在此合同又方签字生效时,必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。
4、此合同一式四份,甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行,同时具有法律效力。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
建筑施工清包合同 篇6
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称:
2、地址:
3、规模:
4、结构及层数:
5、发包方式:
6、发包范围:
7、年 月 天
8、质量要求:
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:
人民币: 元(大写: )
人民币: 元(大写: )
2、价格计算依据:
(1)标定的定额为:
(2)标定的取费标准:
(3)政策性调价文件截止日期:
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据:
对材料质量的要求:
四、工程款支付方式
1、在合同签署后,开工前 %作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按____市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的.内容和依据:
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:
1、由仲裁委员会仲裁;
2、向 人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人(签字):
代表人(签字):
签约日期:
建筑施工清包合同 篇7
发包方:--村农技校(甲方)
承包方:--建筑承包组(乙方)
按照国家有关法律规定和主管部门的要求,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,订立如下合同。
第一条工程概况
1.工程名称--村农民文化技术学校校舍。
2.工程地点村委会办公室东100米处。
3.工程内容与承包范围本工程建筑面积360平方米,1栋7间;工程造价拾贰万元人民币。承包范围详见本合同所附工程具体项目表。
4.开竣工日期总工程一期完成。二〇--年五月十五日开十一月十五日前交工。
5.承包金额与付款时间、办法本工程承包金额为贰万壹仟陆佰元人民币。工程验收后,二--〇年十二月三十一日前一次现金交付。
第二条质量要求
一、瓦工工程
1.基础工程毛石砌得平直,泥浆饱满;上、下梁中钢筋摆放距离合理,混凝土配料比例适当,捣固严密,凝固力强。
2.主体工程主体墙、间壁墙横平竖直,泥浆饱满,缝隙均匀。
3.抹灰工程室内抹灰平实,棚面不露棱迹,与墙面垂直;喷浆均匀;隐蔽电线安装符合有关部门统一标准;室外勾缝均匀;黑棚不透光。
4.上瓦工程瓦片摆放平整、规范、美观。
5.地面工程地面与墙面垂直,水磨石凝固时间掌握及时,做到平整、光滑。
二、木工工程
1.房架比例与图纸一致,坚固结实。
2.门窗卯严、边直、面光。
3.棚面与墙面垂直,棚方、灰条间隔合理,结实牢固。
4.房堡板平齐,瓦带均句。
5.小五金安装坚固、美观,破璃安装严整。
6.油漆均匀,整洁。
第三条双方一般责任
一、甲方
1.甲方提供设计图纸和工程具体项目表;提供所有建筑材料及水源。
2.甲方提供的材料必须符合国家统一规格标准,并及时运到乙方指定地点,保证施工正常进行。
3.甲方为乙方施工提供方便,及时清除场地障碍物。
4.甲方派一名质量检查员随时对工程质量进行监督指导。
5.甲方不负责施工中出现的乙方人身安全问题,而对乙方施工中造成甲方人员的安全问题,要追究责任。
二、乙方
1.乙方按照甲方提供的图纸和质量要求施工,接受甲方质量检查员的指导与监督。
2.乙方自带施工中所用一切劳动工具。
3.乙方要合理使用材料,不得浪费或偷工减料。
4.乙方负责人要教育施工人员遵纪守法。如发现乙方人员偷窃甲方财物,甲方要追究经济责任。
5.乙方负责清除建筑垃圾。
第四条违约责任
1.甲方材料供应不及时,影响施工进度,迟一日向乙方交人民币叁佰元。
2,甲方不按期交付承包费,迟一日向乙方交人民币叁佰元。
3.乙方因技术问题不能保证工程质量,造成损失,要向甲方按价赔偿,并负责拆除重建。
4.乙方不能按期交工,迟一日要向甲方交人民币叁佰元。
5.对验收中出现的不符合要求,但又不大影响工程质量的问题,乙方负责修补,甲方不另追加工时与工资。
第五条验收方法
1.甲方随时进行质量检查和验收。对隐蔽工程,必须经检验合格后,方可隐蔽和继续施工。
2.工程结束后,由投资方、发包方、承包方代表组成验收小组进行集体统一验收。具体方法包括观察、触摸、敲击、用仪器测量等。
本合同一式三份。甲乙方各一份,公证机关一份。
本合同自双方签字之日起生效。
建筑施工清包合同 篇8
甲 方:
乙 方:
甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224.7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:
一、 承包范围和承包方式、价格
1、 乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、 依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求,完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水,室内楼梯送到三层,室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工,(门窗、水电、下水除外)。另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇,构造柱加七根。
3、 该栋建筑承包总价为(大写人民币 )。
4、 工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式,每一层拨付一万元,余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、 施工要求
1、 乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,精心施工,保证工程质量。
2、 工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、 乙方施工要以安全第一,不违章操作,确保安全施工,教育施工人员安全施工,杜绝工程事故,如在施工中发生任何事故,均由乙方全部负责。
三、 建材由甲方保管,乙方按需领取,乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪费,由乙方负责赔偿。施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料,因材料没有及时提供,造成损失由甲方承担。
四、 工程质量
1、 乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工,不得偷工减料。
2、 甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督,并提出符合建筑质量规范要求的一切建议,乙方必须按要求执行。
五、 违约责任
1、 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
2、 乙方承包的工程项目,不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
3、 违反本合同约定的行为均视为违约行为,应承担违约责任。
4、 违约金定为10000元,一方违约应向对方支付违约金,并赔偿由此给对方造成的一切损失。
六、 其他约定
1、 甲方不承担乙方的伙食。
2、 开工日期:20xx年5月28日
3、 本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲 方: 乙 方:
年 月 日
建筑施工清包合同 篇9
合同编号:____
出租人:____ 签订地点:____
承租人:____
签订时间: ____年____月____日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条、 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):____
第二条、 租赁物资的用途及使用方法:____
第三条、租赁期限:自 ____年____月____日至 ____年____月____日,共计 天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:____ 租金的支付方式和期限:____
第五条、押金(保证金)
经双方协商,出租人收取承租人押金 ____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:____ 。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由 人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:____ 。
第十条、本合同解除的条件:____ 。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。
4.其他违约行为:____ 。
二、承租人违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金 ____%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。
4.其他违约行为:____ 。
第十二条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条、其他约定事项:____ 。
第十四条、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十五条、本合同一式 份,合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租人
出租人(章):____
住所:____
法定代表人(签名):____
委托代理人(签名):____
电话:____
传真:____
开户银行:____
账号:____
承租人
出租人(章):____
住所:____
法定代表人(签名):____
委托代理人(签名):____
电话:____
传真:____
开户银行:____
账号:____
鉴(公)证意见:____
鉴(公)证机关(章):____
经办人:____
____年 月 日
建筑施工清包合同 篇10
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 建筑面积:
工程地点: 工程内容:
群体工程应附乙方承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源:
二、工程承包范围
(一)承包范围:工程施工图设计内容(除甲方外委项目外)的全部工程。甲方外委项目(合同外项目)如下:
1、室内进户门、单元防盗门及外墙瓷砖主材;
2、天燃气、对讲系统材料及安装,电视、电话安装;
3、外墙涂料的施工;
4、桩基础(不含截桩);
5、高层及地下室消防工程、通风工程;
6、土方工程、降水工程、基坑支护工程;
7、电梯、观光电梯外弧形观光窗、地下车库采光天井;
(二)如有变更按图纸做增减量的现场签证。
三、合同工期 开工日期: 竣工日期:
合同工期总日历天数: 天 四、质量标准 工程质量标准:。
五、合同价款
金额(大写):暂定
以最终结算值为准
小写:¥ 元,合每平方米 元。
六、拨款方式
乙方从基础垫付至主体6层,按工程量拨80%,12层、封顶各拨工程量的80%;砌筑完、抹灰完各拨工程量的80%,交工前拨两次,交工时留10%,档案备案完拨7%,3%作为保证金。
七、双方权利与义务
1、甲方工作:
(1)甲方负责施工现场的“三通一平”并提供地勘报告和地下隐蔽资料;
(2)提供施工图纸三套并组织图纸会审和交验水准点与坐标控制点等技术资料;
(3)甲方委派专职工程师行使施工管理中甲方的职责和权力;委托监理工程师执行甲方与监理单位签订的监理合同中约定的职责和权力;
(4)甲方有权对乙方不合格材料和工程责令其退场和返工。
2、乙方工作:
(1)负责合同价款中的水电等相关费用,保证达到环保级文明施工的有关规定,做到“工完料净场清”;
(2)提供详尽的施工进度计划并按照计划组织施工;
(3)严格执行甲方公司管理制度和项目管理规定,有权提出合理化建议。对施工中使用的新工艺、新方案经甲方及监理认定后予以奖励;
(4)严格按照施工图纸和建筑规范施工,采用材料必须符合规范要求检验合格后方可使用。
(5)工程涉及的质量安全检查及整改、分部工程验收均由乙方负责,工程交工以竣工备案为准。
3、双方约定其他事项
(1)合同以外的技术变更及现场签证按照合同预算标准执行;
(2)塑钢窗、保温、瓷砖、楼梯扶手及护栏、内墙涂料、地热、开关插座、电线、配电箱、理石、室内木门、车库门、防水材料由甲方确定材料品牌、型号、规格、色泽等。由乙方自行安排施工。
(3)乙方中途不得私自退场,否则按中途退场结算,只付给乙方所完工程量的70%,并扣除因乙方退场变换施工队伍造成的一切损失(含工期及超价损失)待交工后结算。
(4)乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员,若乙方仍未达到甲方要求的,甲方有权要求更换机械和人员。如乙方拒绝整改甲方有权将乙方清退出场,一切损失由乙方负责。
(5)乙方应有足够的经济实力来作为承包工程垫付的先决条件。若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。
(6)乙方要与农民工签订合同,并在开工后10日内报甲方,开完的农民工工资表须报甲方备案,否则将不给下次拨款。乙方若因工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。 (7)乙方负责施工人员的意外伤害保险和工伤保险缴纳及安全教育并设立专职安全员,施工中发生的一切安全事故由乙方负全部责任。
(8)甲方外委工程(合同外项目)配套费已包含于单价但中不另行计算,乙方负责成品保护及验收交档备案。
八、税费分担
乙方承担投标费、水电费、建筑营业税及其附加费税、材料复试费(不含检桩费)、拉结筋检测费、室内环保检测费、个人所得税。税金由甲方代扣。建筑公司的管理费由乙方向所在公司上交。
九、奖罚措施
乙方必须严格履行工期协议,每延期一天,按每1000平方米罚款500元。无安全事故、
十、本协议书中未涉及内容按照国家建设工程合同的《通用条款》执行。
十一、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十二、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十三、争议解决方式
合同在履行中如果发生争议,甲、乙双方协商解决,协商不成时提交合同签定地的仲裁委员会仲裁
十四、合同生效
合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点:
合同有效期为:双方签字盖章之日起至工程竣工保修期满之日为止
本合同一式四份,甲乙双方各二份
本合同未尽事宜,经双方共同协商可做出补充规定,双方签字盖章后生效,与本合同具有同等法律效力。
甲方:(公章) 承 包 人:
乙方:
年月日:
建筑施工清包合同 篇11
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《合同法》、《建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容:等内容。
四、承包形式:包工包料双包工程。
五、甲方职责:
(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责:
(1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
(3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;
(4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20__定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20__年拨付工程款的42、5%;20__年12月30日前拨付28、5%;20__年12月30日前拨付21、5%;剩余的7、5%视甲方情况拨付,但最迟在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。
甲方:
____年_____月_____日
乙方:
____年_____月_____日
建筑施工清包合同 篇12
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,为确保工程质量完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定立本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:土建
4、建筑面积:二号厂房面积约为 平方米,三号厂房面积约为 平方米,结算时以实际完成量为准。
第二条:承包方式
1、包工包料,乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工,并负责所有施工用具设备;
2、施工费用:依据 定额计算工程单价,二号厂房单价为 元/平方米,三号厂房单价为 元/平方米,二号三号总造价约为 万元,以上工程以实际完成面积结算(不含税)
3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,待完工后一并纳入结算。
4、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督,因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。
第三条:工程工期
1、自合同签订 天。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权按 元/日从应付款中扣除。
第四条:工程质量
1、整个工程按甲方要求按质、按量完成,并达到合格。
2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条:施工费结算方式
1、合同签定的,乙方应积极组织施工人员进行施工,桩基础工程完工后,甲方付给乙方 %工程款;基础到正负零付 %;工程竣工验收合格付 %;剩余 %作为工程保修金,自工程竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金。
保修期内如出现质量问题,乙方应及时进行处理,否则甲方有权自行维修,人工及材料费从保修金中扣除。
2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。
第六条:材料供应施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工,否则造成的'损失由乙方自行承担。
第七条:工程验收工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。
工程竣工30日内,因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。
第八条:安全生产及其它
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生伤、亡等一切安全事故,由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
3、该合同一式二份,甲、乙双方各执一份,协议未尽事宜由双方共同协商解决。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
建筑施工清包合同 篇13
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
乙方施工,达成如下协议,供双方共同遵守。
第一条、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:约2。
4、工程总造价:
第二条、 工程造价及承包方式(以下单价均含税费)
1、承包方式按包工包料执行;地面铺设 2结算、砼12公分按40元 2结算、砼18公分按50元 2结算。
2、钢架棚按 2计算,按水平投影面积结算;材料规格:柱子;125
2.0厚,上下弦;50
1.8厚,行条;20
1.6厚,盖0.326彩钢瓦。
3、封边按
2计算;材料用32管和15管。
4、砌墙40元平方,(水泥砖、不包含批灰)。
第三条、 工程工期
1、本合同工程工期为连续的,自年日算起。
2、若遇不可抗力,停水停电工期顺延。
第四条、工程质量及保修
1、工程保修期为个月(,保修期从验收之日起计算(延期验收则从初步验收或交付使用之日算起)。
2、保修期内若工程出现问题需要维修时,甲方通知乙方,乙方应在接到通知之日起____日进行维修。
第五条、结算方式及付款方式:
1、付款方式:乙方材料进场3天内付工程总造价的30%,主体完工盖瓦前付工程总造价的50%,余款工程验收后以实际测量面积结算十天内一次性付清。
第六条、双方责任
1、为确保工程的顺利进行,甲方无偿提供水电给乙方。
2、乙方应全权负责工程施工安全,在施工过程中发生安全事故由乙方负责。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑施工清包合同 篇14
甲方:
乙方:
经甲乙双方反复协商在平等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下:
一、承包方式:
包工包料。
二、承包价格:
按建筑面积530元/平方计算,实做实收。
三、承包内容:
1.基础工程:桩基在1.5-2米内,水泥螺纹钢筋,由乙方承担,正负零以上为砖混结构,一楼高4.8米为框架结构,按1.5倍计算,二楼/三楼砖混结构高3米,加一屋面尖子3米按0.5计算。
施工所用水泥为三峡正宗500号水泥,所用钢筋为国标,大梁用 25螺纹钢,牛腿22螺纹钢,结构按甲方提供的图纸方案为准,如出现质量问题由乙方负全部责任。
2.装饰工程:内外墙混合砂浆收光,室内石灰标白楼内地面水泥收光,正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/平方,窗户价格在120元/平方,超出部份由甲方承担。
四、责任划分:
1.双方责任:乙方负责现场施工,安全生产及施工人员管理,周围关系由甲方处理,城管方面关系由甲乙双方共同负责,协调所产生的费用由甲方负责。
2.安全责任:安全施工方面由乙方负责,如有安全事故,所发生的费用全部由乙方承担,甲方概不负责。
五、计算方式:
楼梯面积按1.5倍计算,但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算,但要减去楼层面积。其余部分实做实收。
六、甲方对乙方天盖要求如下:
1.檩子不少于8-10根,按50公分/檩。
2.红瓦用安陆优质红瓦。
3.楼房左右飞檐15-20公分,房尖按3米3分半的水往下分。
七、付款方式:
楼房下桩基付款四万元,甲方先期所进材料计价后,由乙方验收,写下工程预付款收条,自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元,三楼盖板上梁付款三万元,下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%,剩余的10%为质量保证金,在____年底一次付清。
本合同一式两份,双方各执一份,本合同未尽事宜由双方协商解决。
本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
建筑施工清包合同 篇15
发包方:_____________
承包方:_____________
依照有关法律、行政法规,甲方将____________________________建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________________________建设项目
1、路基长_______公里,路面宽_______米,总计整修面积_______平方米,中标价_______元。
2、路面长_______公里,路面沙化宽_______米,厚_______厘米,总计沙化面积_______平方米,中标价_______元。
3、铺设涵洞_______道,涵洞深_______米,中标价_______元。
工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
二、工程承包范围
承包范围:施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):__________________元(人民币)¥:__________________元。
工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务:
1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起_______日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任:
1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按______________元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期:________________
开工日期:____________________
竣工日期:____________________
合同工期总日历天数60天。
七、质量标准
工程质量标准:合格。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:_____________(签名)
承包人:_____________(签名)
合同订立时间:____________
合同订立地点:____________
建筑施工清包合同 篇16
在建筑施工合同管理中,较之于质量、安全等纠纷而言,最易出现而又最难解决的是结算纠纷。实践中,许多结算纠纷常常旷日持久,最终受损的是施工方。有鉴于此,本文立足于施工中常使用的合同文本《建设工程施工合同》(GF-1999-0201),论述施工中易于出现的结算纠纷并讨论相应的防范对策,以使施工企业能加强合同管理。
一、变更与索赔问题
实践中,建设方不喜欢索赔二字,施工方一般也不提什么索赔。久之,施工方要么缺乏索赔意识,要么将索赔置换成为工程变更。
但是,变更与索赔是两回事。变更(设计变更和其他变更)导致的是合同价款的调整,即,变更始终是在合同价款之内,它可能导致原合同价款增高,也可能导致其降低。而索赔则不完全是这样。《建设工程施工合同》对索赔的定义是:“指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。”按该定义,再结合《建设工程施工合同》第31.4款看,索赔(费用索赔)是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。
《建设工程施工合同》第31.2款规定:“承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。”实践中,很少有施工方严格地履行该款,届最后发生结算争议时,该款可能对施工方的结算要求形成致命影响。
其实,《建设工程施工合同》关于变更的规定是有缺陷的。《建设工程施工合同》是FIDIC《土木工程施工合同条件》(1988年版)的中国翻版,后者对变更涉及合同价款减少时应由建设方通知施工方有相应的规定,但前者没有。这种程序公正的不对称好像一方面是出于我国工程施工的实际,因为在我国,变更一般都涉及合同价款的增加,另一方面,似乎更是出于合同文本的制定者对施工方不自觉的行业倾斜(第29.1款已规定变更导致合同价款减少由建设方承担)。但是,如果结算纠纷已经肇起,则施工方因第31.2款的限制可能会导致一些(或全部)变更不能使合同价款有所增加,而建设方因无此款的限制,则随时可要求因变更导致的已增加了的合同价款减少到原合同价款的水平。这显然于施工方不利。
实践中,施工方虽可能未严格履行第31.2款,但在其进度报表中,肯定是罗列了变更工程价款的了。但是,这种罗列是否就是31.2款的报告,肯定会有所非议,另外,总会有一些变更会落在进度报表提交之日的14天以前,这些变更按31.2款的规定,会被视为不涉及合同价款的变更。
当变更工程的量较大时,施工方与建设方一般会对变更达成补充协议,如果补充协议没有确定变更具体的价款,则争议仍将存在,即,该补充协议可能只是约定了确定变更工程价款的方法,改变是《建设工程施工合同》第31.1款,而非第31.2款。
以上所论,是施工方在合同管理中务须注意的。施工方(尤其是小型施工队伍)应改变那种“我做了,就该拿钱”的简单意识,加强合同管理的意识,严格地按合同规定的程序提起变更和索赔。施工方如果认为这些严格的程序不太切合施工实际,则应在签约时在专用条款中加以改变。
二、合同价格对结算的影响
FIDIC《土木工程施工合同条件》严格适用于单价合同(工程量单价),《建设工程施工合同》按23条的规定,可适用于:固定价格合同,可调价格合同,成本加酬金合同。其实,无论是固定价格合同,可调价格合同,还是成本加酬金合同,都是可以以工程量单价为基础的。固定价格合同即可固定单价;可调价格合同从《建设工程施工合同》第23.3款看,即建设方承担的风险多一些,因而单价可调整的因素多一些;成本加酬金合同也面临调整的问题,因而也涉及工程量单价。建设部20__年推出的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__)也是可与这三种合同调和的。
但是,在实践中,将固定价格合同理解为固定总价合同的不鲜见。再加上《建设工程施工合同》将合同价款定义为:“指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。”-最基本的意思就是协议书中约定的合同价款。因此,届工程量增加较大,追加合同款较多时,建设方会很难接受一个固定总价合同被如此剧烈突破的事实,于是,工程后期的中间结算和最终结算就不太容易顺利进行。
《建设工程施工合同》对合同价格的定义基本上是对FIDIC《土木工程施工合同条件》(1988年版)的照搬,该定义有其局限,所以在FIDIC《施工合同条件》(1999年版)中,将合同价格定义为“指第14.1款规定确定的价格,包括按照合同所做的调整。”即,合同价格不是事先能确定的,需随工程的进展经一套完整的程序确定。其实,《建设工程施工合同》对协议书中的合同价格的临时性是有充分意识的,与FIDIC《土木工程施工合同条件》(1988年版)关于合同文件解释的顺序不同的是,按《建设工程施工合同》第2.1款的规定,专用条款中的另有约定的效力高于协议书。因此,如果专用条款已约定了确定合同价格的方法,协议书中的合同价格就只能是临时的。
但是,协议书中的临时价格经常是建设方与施工方发生纠纷的契机。因为一般而言,协议书中的临时价格会偏低。-这之中的原因,可能有建设方为了规避建设行政管理部门在合同鉴定时多收费用的考虑,也可能有规避《建设工程施工合同》第29.1款规定变更导致合同价款减少由建设方承担的考虑等。因此,施工方应善用《建设工程施工合同》第2.1款的规定,以维护自己的合法权益。
另外,对于中间结算,因实践中建设方不按约支付工程款是经常的事,施工方还应注意利息的问题。如果双方未对利息做约定,届纠纷发生时利息往往按最高人民的法院的规定解决。早期最高法院将利息等同于违约金,后来终有所区别。在即将出台的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》中,已确定该利息按“人民银行规定的活期存款利率计算”。该解释与《建设工程施工合同》第26.3款的规定是不一致的(后者约定的是贷款利息),而实践中第26.3款的履行有困难,因此,施工方宜于签订合同时在专用条款中对利息问题作出约定。
三、最终结算与优先受偿权
实践中,如果建设方认为结算价格太高,那么,即便法院的判决已经确定了最终价格,也会存在着执行难的问题。因此,施工方宜将优先受偿权与结算问题一并考虑。
建筑施工清包合同 篇17
甲方
乙方
签订时期 年 月 日
甲方 法定代表人
企业地址
施工地址
工商注册机关
乙方 居民身份证号
出生日期 年 月 日
家庭住址
邮政编码
户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村
根据《中华人民共和国
劳动
法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)
( )1、有固定期限劳动合同
本合同于 年 月 日生效,于 年 月
日终止。
其中试用期至 年 月 日止。
( )2、以完成一定工作为期限的合同。
本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成
工作任务为合同终止时间。
( )3、无固定期限劳动合同
本合同于 年 月 日生效,于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。
其中试用期至 年 月 日止。
二、工作内容和工作时间
第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担任 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。
第三条 甲方安排乙方执行下列第 种工作时间制度。
( )1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时)。
( ) 2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。
( ) 3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间)。
第四条 实行计时工资制的,甲方安排乙方加班,应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排补休的,应支付不低于工资20__的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300%的工资报酬。
三、劳动保护和劳动条件
第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。
甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。
建筑施工清包合同 篇18
私人住宅建设总负责人:____________
乙方:____________
私人住宅建房施工方负责人:____________
根据建筑法、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,双方必须严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况
私人住宅建房工程是民用住宅建筑,本工程设计为砖混结构两层一幢建筑,建筑面积为实际测量为准,每平方米按元的施工费。
二、建筑设计要求
1、本工程为砖混结构住宅,进深7米,总长度13.5米,平房建筑,建筑面积___㎡。
2、建筑面积以实际测量为准,根据实际测量面积付款给乙方保证不能随意缩小或增大面积,如需修改必须双方协商同意后可修改,否则乙方负全部责任。
三、钢筋及材料由甲方负责进料
1、钢筋为三级钢筋,方柱子:16-18-20号(棵)按正规设计施工。
2、奥环水泥32.5等级,楼层高度,一层高度为3.9米,二层高度为3.8米。
3、板面厚度13-14公分,圆柱子30公分。
4、窗子建盖有两个小窗套,一个大窗套,小窗套和大窗套按甲方设计施工,房顶三周有斜坡,高度为___米。
5、乙方保证房子质量合格建筑,设计合理,不得乱用及丢弃建房材料。
三、结构设计说明:
1、本工程采用条型基础,深度为米,含40公分的地圈梁,按收三台基础施工,宽度为,必须严格按照规格要求施工。
2、基础圈梁,压顶圈梁钢筋根据甲方提供标准的钢筋材料为准,含装二楼斜坡上的花瓶栏杆,含全部墙体及所有柱子粉刷,外墙水泥浆粉刷。
四、承包施工方式
1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水、通路,建筑面积平整,不能影响施工与周边邻居因地界建筑物等纠纷由甲方出面解决。
2、本工程施工方式为包工施工,面积价格一次性按共同协商为准,工程必须严格按照甲乙双方商定的图形设计施工(参照甲乙双方规定的草图),乙方不得随意改变图形设计,未经甲方同意不得随便增加,缩减面积,不得不负责任的乱施工方法。
3、因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,重新签定变更合同书后方能生效,否则甲方概不承认,材料及施工费由乙方负全部责任。
4、乙方在施工中必须做到安全生产。安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方在施工中不注意安全,出现安全事故,乙方承担全部责任,甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工中必须接受甲方监工,并接受合同化建议并采纳。
6、乙方自带机械,模板、顶杆、伙食自理。
五、1、工程付款方“开工付元,土建完工做三次付清,扣除保证金以外,保证金6000元。
2、扣留质量问题保证金壹万元整按土建工程完工之日起1年内付清,质量保证金,甲方到期时必须付清,所有款项不得扣留。
3、乙方:保证不得有房子任何质量问题,例:墙体裂开,楼板漏雨等现状,如果有问题由乙方承担全部责任,同时扣留试用期的所有款项。
4、甲方:建筑墙体出现轻微的墙壁体裂痕,还有其他不影响建筑质量的轻微现象属于正常现象,甲方到期时必须付清所有款项不得扣留。
5、本工程按开工之日,预定施工期为120天。
六、工程其它事项
本工程在建设过程中,双方都要严格遵守合同,不得随意终止合同,如遇不可抗力的自然灾害或政府部门让迁移房者,可终止合同按施工中过程的百分之几的工程施工进行清单。
工期程未尽事宜,双方随时协商解决,并签定工程补充合同。
七、争议解决
本协议经双方签字盖章后产生法律效力。
本协议签订后,双方关于本协议的所有争议由双方协商解决,协商不成的任何一方均可向管辖区的司法所,人民法院提起诉讼。
不涉及争议的部分,双方继续按照本协议履行。本合同确需修改必须经过甲乙双方协商一致同意。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________
联系电话:_________________联系电话:__________________
____________年______月____日____________年______月____日
建筑施工清包合同 篇19
出租方:________合同编号:________
承租方:________签订地点:________
签订时间:________年________月________日
根据《经济合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:
第二条租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日。共计________天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前________日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:________
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任
一、出租方违约责任:
1、未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金________%的违约金。
2、未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金________%的违约金。
3、未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金________%的违约金。
4、其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1、不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金________%的违约金。
2、逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金________%的违约金。
3、如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
4、其它违约行为。
第八条争议的解决方式
第九条其它约定事项
第十条本合同一式________份,合同双方各执份。本合同附件________份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章):________承租方(章):________
单位地址:________单位地址:________
法定代表人(或委托代理人):________法定代表人(或委托代理人):________
电话:________电话:________
电挂:________电挂:________
邮政编码:________邮政编码:________
开户行:________开户行:________
帐号:________帐号:________
____年____月____日____年____月____日
建筑施工清包合同 篇20
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:规模鸡场粪便集中收集加工有机肥项目(浙江千岛湖生态养殖场有机肥厂)平基土石方工程。
二、工程地点:庄口村下坞有机肥厂。
三、工程承包范围:按甲方提供的施工开挖图或现场指定标注区域内石方爆破,并运至渣场。本合同土石方工程量约为土方______m3、石方___#m3。
四、工程单价:经双方共同确定,本合同单价为土方___元/方、石方___元/方。
五、工程总造价:全部工程总造价暂定为人民币_____万元(大写陆万陆仟元整),实际工程总造价以竣工结算为准。
六、合同工期:根据双方协商,工程期限自______年___月___日至______年___月___日止。若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
七、工程质量及技术要求:乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
八、工程价款结算
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
(二)工程价款结算与拨付办法:工程开工前一天预付工程款的10%即______元,开工5天后再付款40%即______元,其余款项在工程竣工经甲方验收合格后一次性付清。
九、双方责任
(一)甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失。
2、甲方派人在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在3日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。
十、其他
1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
2、本合同一式二份,双方各执一份,签章生效。
甲方(签字盖章):
____年_____月_____日
乙方(签字盖章):
____年_____月_____日
建筑施工清包合同 篇21
甲方(委托人):
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就____省工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的`上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的___%.
2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付___元整;在正常施工的两个月内,应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差___等费用)。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付__元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至__年__月__日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
乙方(盖章):
日期:
建筑施工清包合同 篇22
发包方:(以下简称甲方)
法定代表人:
委托代理人:
承包方:(以下简称乙方)
依据有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就建筑工程项目施工协商一致,订立合同如下:
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工。
二、工程约定:
1、工程面积以图纸面积为准支付成包费,完工后按房产实测面积为准进行结算。
2、工程质量:乙方严格安装设计图纸和建筑施工标准进行施工。
3、工程日期:开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日
4、工程安全:乙方必须严格按照操作规程施工,施工人员必须持证上岗并参加保险,接受甲方监理有关部门的检查,发现问题立即整改。
5、工程进度:甲乙双方严格执行施工组织设计,制定形象进度表上墙公示。
三、承包范围及承包形式:
1、承包范围:本工程承包范围按施工设计的主体工程(木工、力工、瓦工、钢筋工、架子工)如有建筑图纸变更,甲方按实际发生的人工费付给乙方。
2、承包形式:甲方以主体封顶支付给乙方承包费,工程完工后全部结清。
四、承包价格及付款方式:
1、承包价格:
2、付款方式:第一部份工程款,按以下工程进度进行支付。
1、基础完成时,应付: ○
2、主体一层顶板完成时应付: ○
3、三层顶板完成时应付: ○
4、五层顶板完成时应付: ○
5、封顶时应全部结清工程款: ○
3、甲方应按工程进度拨付工程款,如到期后,甲方未及时拨付,乙方给予甲方三天宽限时间,如超期不付,对乙方造成的一切损失及费用,由甲方全部承担。
4、乙方不负责任何税费,(包括:住房、水费、电费、烧柴、保险等),以上所有费用均由甲方负责。
五、甲乙双方权力和义务
1、开工之前,由甲方负责完成施工现场“三通一平”及前期报建。
2、乙方应按照合同图纸及设计说明和有关建设工程技术要求,施工操作规程规范、标准施工,乙方不准擅自变更设计图纸施工。
3、乙方应服从甲方的统一领导,遵守甲方对整个工程项目的要求和管理。
4、乙方按图纸施工,图纸外的工程量产生的费用,由甲方负责,按实际工程量支付给乙方施工费。
5、造成本合同违约,由违约一方承担一切责任,本合同自签字之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。
6、补充条款:在施工过程中,出现工程质量问题,由甲乙双方共同商议及时解决,完工后出现任何质量问题乙方不负责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工清包合同 篇23
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条、 工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
第二条、 开、竣工日期:
1、开工日期:
2、竣工日期:
第三条、甲乙双方驻工地代表:
1、甲方驻工地代表:
2、乙方驻工地代表:
第条、甲方责任:
1、施工场地具备开工条件。
2、提供工程地质资料。
3、提供水准点与坐标控制点并书面通知。
4、会审图纸和设计交底。
第五条、乙方责任:
1、提供施工组织计划及方案。
2、对施工场地周围建筑物及地下管线保护好。
3、施工场地要做到整洁卫生,工完料净场地清。
4、预防为主,严格执行国家安全施工制度,做到安全生产,若出现安全事故,由乙方承担。
5、施工区内动土、动火必须到安监科办理有关手续,否则后果自负。
第六条、工程质量等级及取费等级
1、工程质量等级: 合格
2、 施工面积包死单价:
第七条:工程造价及预付款
1、工程预算造价:暂定 ,
2、工程预付款: %。
3、工程款(进度款)付至 % 剩余款验收合格一次性付清。
第八条、承包方式: 。
第九条:工程验收:
1、隐蔽工程和中间验收:乙方自检合格后在48小时内以书面形式通知甲方验收。
2、乙方提交竣工资料和验收报告。
3、甲方负责组织有关单位进行检查验收。
第十条、争议:
争议解决方式: 双方协商解决,协商不成由合同签订地人民法院裁决。
第十一条、违约:
如无特殊原因,造成工期延误,每延误一天按造价5%0罚款。
第十二条、合同生效与终止:
本合同自双方签字后生效,竣工结算后即告终止。
第十三条、合同份数:一式两份,甲乙双方各持一份。
第十四条、未尽事宜: 甲方: 乙方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
传 真: 传 真:
合同订立时间:
建筑施工清包合同 篇24
上诉人:_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
被上诉人:_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
上诉人因________________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服________________人民法院(写明一审法院名称)________________第___________号__________判决,现提出上诉,上诉请求及理由如下:_________________
请求事项:_________________
_________________(写明提出上诉所要达到的目的)
事实和理由:_________________
_____________(写明上诉的事实依据和法律依据,应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)
此致
________________人民法院
上诉人:_____________(签名或盖章)
________________年________________月________________日
附:_________________本上诉状副本______份(按被上诉人人数确定份数)。
建筑施工清包合同 篇25
出租人:______ 签订地点:_______
承租人:______ 签订时间:__年__月__日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):______________________________________________________________
第二条 租赁物资的用途及使用方法:______________________________________________
第三条 租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第四条 租金、租金支付方式和期限
收取租金的标准:_______________________
租金的支付方式和期限:_____________________________________________________
第五条 押金(保证金)
经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:____________________________________________________________________。
第七条 租赁物资的保管与维修
一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。
第八条 出租人变更
一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。
第十条 本合同解除的条件:_____________________________________________________________________________。
第十一条 违约责任
一、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金___%的违约金。
4.其他违约行为:______________________________________________________。
二、承租人违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。
4.其他违约行为:______________________________________________________。
第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________。
第十四条 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十五条 本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
--------------------------------
| 出 租 人 | 承 租 人 | 鉴(公)证意见: |
| | | |
|出租人(章): |承租人(章): | |
|住所: |住所: | |
|法定代表人: |法定代表人: | |
|委托代理人: |委托代理人: | |
|电话: |电话: | |
|开户银行: |开户银行: |鉴(公)证机关(章)|
|账号: |账号: |经办人: |
|邮政编码: |邮政编码: | 年 月 日|
--------------------------------
监制部门: 印制单位:
(合同签订如有疑问,请联系李富律师)
建筑施工清包合同 篇26
发包方:__村农技校(甲方)
承包方:__建筑承包组(乙方)
按照国家有关法律规定和主管部门的要求,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,订立如下合同。
第一条工程概况
工程名称__村农民文化技术学校校舍。
工程地点村委会办公室东100米处。
工程内容与承包范围本工程建筑面积360平方米,1栋7间;工程造价拾贰万元人民币。承包范围详见本合同所附工程具体项目表。
开竣工日期总工程一期完成。_____年____月____日前交工。
承包金额与付款时间、办法本工程承包金额为贰万壹仟陆佰元人民币。工程验收后,_____年____月____日前一次现金交付。
第二条质量要求
一、瓦工工程
基础工程毛石砌得平直,泥浆饱满;上、下梁中钢筋摆放距离合理,混凝土配料比例适当,捣固严密,凝固力强。
主体工程主体墙、间壁墙横平竖直,泥浆饱满,缝隙均匀。
抹灰工程室内抹灰平实,棚面不露棱迹,与墙面垂直;喷浆均匀;隐蔽电线安装符合有关部门统一标准;室外勾缝均匀;黑棚不透光。
上瓦工程瓦片摆放平整、规范、美观。
地面工程地面与墙面垂直,水磨石凝固时间掌握及时,做到平整、光滑。
二、木工工程
房架比例与图纸一致,坚固结实。
门窗卯严、边直、面光。
棚面与墙面垂直,棚方、灰条间隔合理,结实牢固。
房堡板平齐,瓦带均句。
小五金安装坚固、美观,破璃安装严整。
油漆均匀,整洁。
第三条双方一般责任
一、甲方
甲方提供设计图纸和工程具体项目表;提供所有建筑材料及水源。
甲方提供的材料必须符合国家统一规格标准,并及时运到乙方指定地点,保证施工正常进行。
甲方为乙方施工提供方便,及时清除场地障碍物。
甲方派一名质量检查员随时对工程质量进行监督指导。
甲方不负责施工中出现的乙方人身安全问题,而对乙方施工中造成甲方人员的安全问题,要追究责任。
二、乙方
乙方按照甲方提供的图纸和质量要求施工,接受甲方质量检查员的指导与监督。
乙方自带施工中所用一切劳动工具。
乙方要合理使用材料,不得浪费或偷工减料。
乙方负责人要教育施工人员遵纪守法。如发现乙方人员偷窃甲方财物,甲方要追究经济责任。
乙方负责清除建筑垃圾。
第四条违约责任
甲方材料供应不及时,影响施工进度,迟一日向乙方交人民币叁佰元。
2,甲方不按期交付承包费,迟一日向乙方交人民币叁佰元。
乙方因技术问题不能保证工程质量,造成损失,要向甲方按价赔偿,并负责拆除重建。
乙方不能按期交工,迟一日要向甲方交人民币叁佰元。
对验收中出现的.不符合要求,但又不大影响工程质量的问题,乙方负责修补,甲方不另追加工时与工资。
第五条验收方法
甲方随时进行质量检查和验收。对隐蔽工程,必须经检验合格后,方可隐蔽和继续施工。
工程结束后,由投资方、发包方、承包方代表组成验收小组进行集体统一验收。具体方法包括观察、触摸、敲击、用仪器测量等。
本合同一式三份。甲乙方各一份,公证机关一份。
本合同自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
_____年____月____日
建筑施工清包合同 篇27
发包人(全称):___________________________________________________
承包人(全称):___________________________________________________
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________________________________________________________
工程地点:________________________________________________________
工程内容:________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____
资金来源:_________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:_________________________________________________________
三、合同工期:
开工日期:_________________________________________________________
竣工日期:_________________________________________________________
合同工期总日历天数_________天
四、质量标准
工程质量标准:_____________________________________________________
五、合同价款
金额(大写):_____________元(人民币)
¥:______________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________年________月________日
合同订立地点:_______________________________________________________
本合同双方约定________________后生效。
发包人:(公章)__________________承包人:(公章)___________________
住所:____________________________住所:______________________________
法定代表人:______________________法定代表人:________________________
委托代表人:______________________委托代表人:_______________________
电话:____________________________电话:_____________________________
传真:____________________________传真:_____________________________
开户银行:________________________开户银行:_________________________
账号:____________________________账号________________________________
编码:________________________编码:__________________________
建筑施工清包合同 篇28
发包人:(以下简称甲方)_________________
承包人:(以下简称乙方)_________________
一、工程概况:
工程名称:_________县_________镇_________学校餐厅、宿舍工程
工程地点:_________县_________镇_________学校院内
工程内容:土建、安装
二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期:
承包范围:图纸包括的土建、安装内容,其中图纸中保温工程不包括。
质量标准:合格
合同价款:单平方造价为______元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期:______个月(______天)
三、合同履行条款
甲方责任与义务:
1、开工前施工现场具备三通一平条件,并提供地质及地下管线资料。
2、施工场地及公共道路畅通的一切问题,均由甲方承担并承担相应责任。
3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。
4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。
5、施工期间一切外因干扰,均由甲方承担谐调责任,严重影响工程施工,造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。
6、按合同约定及时拔付工程款。
乙方责任与义务:
1、开工后积极组织人员,机械设备进场。
2、配备合格施工、技术、管理人员。
3、严格控制施工质量,所用一切建筑材料禁用伪劣产品,必须经监理检查方可使用。
4、确保按合同工期完成施工任务。
5、施工期间,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。
四、工程款(进度款)支付
按形象进度支付,合同签订后,机械设备进场支付总款的______%;基础施工结束后支付总款的______%;一层主体结束,支付总工程款的______%;二层主体结束,支付总款的______%;三层主体结束,支付总款的______%;四层主体结束,支付总款的______%;粉刷结束,支付总款的______%;门窗安装结束,付总款的______%;余款工程后______年内一次付清。
五、工程变更,变更增加费用,由甲方出资另行增加。
六、其它
未尽事宜,双方协商解决。以上合同,甲乙双方均认为合理、合法同意执行,双方签订后,即产生法律效力,本合同一式两份,甲乙双方各持1份。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工清包合同 篇29
合同编号:_________
出租人:______ 签订地点:_________
承租人:______ 签订时间:__年__月__日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):__________________________________________________________________第二条、租赁物资的用途及使用方法:______________________________________________第三条、租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。
第四条、租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_______________________租金的支付方式和期限:_____________________________________________________第五条、押金(保证金)
经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_________________________________________________________________________。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。
第十条、本合同解除的条件:__________________________________________________________________________________。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金___%的违约金。
4.其他违约行为:______________________________________________________。
二、承租人违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。
2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。
4.其他违约行为:______________________________________________________。
第十二条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条、其他约定事项:___________________________________________________________________________________。
第十四条、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十五条、本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
------------------------------------
出租人 承租人
出租人(章): 承租人(章):
住所: 住所:
法定代表人(签名): 法定代表人(签名):
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
邮政编码: 邮政编码:
年 月 日
建筑施工清包合同 篇30
业 主(以下称甲方):
承建方(以下称乙方):
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:房屋建筑工程(以下称本合同工程)
工程地点:
工程结构:
建筑面积:
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包范围
承包范围:本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括:
1、甲方将房屋建筑工程承包给乙方(含平整、基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模、拆模、浇筑、做地平、安装落水管道、内墙粉刷、外墙立面、屋面和卫生间防水、门前台阶、化粪池、水电施工敷设、内外装修等)。
2、未提及部分甲乙双方协商解决。
四、工程期限
1、本合同乙方进场时间为 年 月 日,整个工程在 年月 日之前完成,合同工期共 个月。
2、本条款所规定的合同工期,是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。
3、乙方必须采取一切措施保证如期达到,不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢,不能满足确保关键工期的要求,甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。
4、乙方必须按甲方要求,在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。
5、甲方保留对工程暂时停工的权利,乙方不应拒绝。
五、工程质量
1、工程质量标准:国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。
2、乙方按图纸施工,如出现质量不合格,由乙方按照市场价格赔偿甲方。
3、无论甲方是否进行并通过了各项检验,均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任,除非质量问题是由于甲方的原因引起,而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。
4、无论工程材料是由否有甲方供应,均不解除乙方所负的工程全面质量的责任,乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查,拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。
六、工程价款
1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价 元/㎡,结算以实际施工面积为准。
2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任,以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有
关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。
3、合同价包括了合同规定的劳务、施工机械工具、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。
4、在合同履行过程中,甲方提出的任何建议、方案、要求,不管乙方是否采纳,乙方不得提出任何追加费用的要求。除非因甲方要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外,其余一切情况合同费用均不作任何调整。
5、除非合同中另有规定以外,合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法,乙方不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技术措施均应得到甲方的.批准和认可。如乙方的施工方案和技术措施未得到甲方批准,由此引起的费用、后果均由乙方负责。
七、工程付款方式
1、合同签订时预付 元。
2、施工到±0。00米,验收合格后,付 元。
3、施工到一层板浇灌结束,验收合格后,付 元。
4、施工到二层板浇灌结束,验收合格后,付 元。
5、施工到三层板浇灌结束,验收合格后,付 元。
6、工程竣工验收后,付 元。 工程完工后暂扣总合同款的5%为质量保证金,期满付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方应安全、文明施工,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育,对每一项工序进行安全技术交底,对施工人员进行人身保险投保,发放安全防护用品等,配备专职安全员。
3、因乙方原因发生的一切不安全责任事故,包括对工地周围过路行人车辆的可能发生的伤害事故,全部由乙方承担一切损失,甲方概不负责。
九、质量保修
1、根据《房屋建筑工程质量保修办法》明确的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同约定本工程在正常使用条件下,地基基础工程和主体结构工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
2、未明事项,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定进行。
十、甲方责任
1、提供图纸,保证供应施工所需材料。
2、按时支付工程进度款。
3、解决图纸不明地方。
十一、乙方责任
1、乙方所需机械、工具、模板及铁丝、钉子等低价易耗品由乙方自己提供,生活自理。
2、严格按照设计图纸和国家相关规范标准要求进行施工,如图纸不明白的地方提前提出,确保工程按质按时完成。
3、每道工序完成后及时通知甲方进行验收,验收合格后进行下道工序。 十二、延期及违约责任
1、由于乙方的原因造成工程延期的,乙方必须向甲方支付误期赔偿费,甲方可从应向或即将向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支
付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5%计算,由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同约定及甲方的工作内容进行付款和供应材料,若违约,除乙方不负违约责任外,甲方应向乙方付违约金5000元。
十三、材料、设备的采购、供应和保管
1、甲方负责本合同所有材料、设备的采购和供应,乙方有义务为甲方的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。
2、乙方除在施工组织设计中给出甲方采购的材料、设备供货计划外,还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。
3、施工过程中,乙方要节约用料,必须按照图纸及规范严格下料,如出现验收不合格导致的返工,所需材料及工费由乙方负责。乙方要做到工完料尽场地清,如出现余料各品种超过200kg,由乙方自负损失。
4、工地交货的材料、设备由乙方负责保管。甲方无论何时均不对乙方的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。
十四、其他事项
1、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。
2、双方自愿共同遵守本合同,各自履行合同责任,如一方违约,应支付给对方10000。00元的违约金。
3、甲方支付给乙方的合同款,乙方必须尽快支付给工人,不得挪用,如造成人工工资问题,甲方一概不负责任,后果由乙方自负。
4、未尽事宜,双方共同协商解决。
十五、合同生效
本合同一式两份,甲、乙双方各执正本一份。双方签字后生效。 合同订立时间:年月 日
合同订立地点:
甲方:
乙方:
身份证号码:
身份证号码:
住所:
住所:
电话:
电话:
日期:
日期:
建筑施工清包合同 篇31
出租人:_____________ 签订地点:_____________
承租人:_____________
签订时间:_____________ _____________年 _____________月 日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条、 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_____________
第二条、 租赁物资的用途及使用方法:_____________
第三条、租赁期限:_____________自 _____________年 _____________月 日至 _____________年 _____________月 日,共计 天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前 日内,重新签订合同。
第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:_____________ 租金的支付方式和期限:_____________
第五条、押金(保证金)
经双方协商,出租人收取承租人押金 元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_____________ 。
第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由 人承担。
第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:_____________ 。
第十条、本合同解除的条件:_____________ 。
第十一条、违约责任一、出租人违约责任:_____________
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金 %的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金 %的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金 %的违约金。
4.其他违约行为:_____________ 。
二、承租人违约责任:_____________
1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。
2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。
4.其他违约行为:_____________ 。
第十二条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:_____________
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条、其他约定事项:_____________ 。
第十四条、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
第十五条、本合同一式 份,合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租人
出租人(章):_____________
住所:_____________
法定代表人(签名):_____________
委托代理人(签名):_____________
电话:_____________
传真:_____________
开户银行:_____________
账号:_____________
________编码:_____________
承租人
出租人(章):_____________
住所:_____________
法定代表人(签名):_____________
委托代理人(签名):_____________
电话:_____________
传真:_____________
开户银行:_____________
账号:_____________
________编码:_____________
鉴(公)证意见:_____________
鉴(公)证机关(章):_____________
经办人:_____________
_____________年 _____________月______日