首页 > 合同协议 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 机房整改施工合同【精选七篇】正文

《机房整改施工合同【精选七篇】》

时间:

机房整改施工合同(通用7篇)

机房整改施工合同 篇1

发包人(简称甲方):

承包人(简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规,在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,就‘武汉市汉阳区井岗村117号金星、陈莉家私房三楼加盖’工程施工事项,签订本合同。

第一条 工程概况和造价

1. 甲方需加盖的住房系合法拥有,且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建,由此而产生的一切后果由甲方承担责任。

2. 三楼上,前面扩建面积38.00平方米,后面整改瓦面35.00平方米,一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处3.00米,低处2.60米,后房屋瓦面整理。

3. 承包方式:以乙方承包施工的方式承包。

4. 工程总价款(人工费)为四千六百元整. ¥:4600.00。

5. “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额,在一般情况下,竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。

合同签订生效后,如变更施工内容,这部分的工程款应当按实计算。

6. 工期:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期 天。

第二条 工程价款及结算:

工程竣工后现金结算,先付四千三,剩余三百做质量保证金,三个月后无质量问题一并结清。

第三条 施工配合

1. 甲方工作

(1) 在装饰施工前,向施工所在地的物业管理企业申报登记。

(2) 甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。

(3) 做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。

(4) 工程开工前,甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。

(5) 甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定,以便乙方遵守执行。

2. 乙方工作:

(1) 在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。

(2) 早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。

(3) 乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业指定的地点堆放。

(4) 乙方在施工过程中,负责自身施工安全,若因乙方不慎出现安全事故,甲方概不负责。

3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的,甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。

第四条 合同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付违约金,办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,并由责任方按合同总价款 %赔偿,解除本合同。

第五条 附则

1. 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2. 本合同签订后,工程不得转包。

3. 本合同一式 份,甲乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

委托代理人: 委托代理人:

身份证号码: 身份证号码:

电 话: 电 话:

签订时间: 年 月 日

签订地点:

机房整改施工合同 篇2

甲方:*公司

乙方:*公司

经甲、乙双方达成协议,*公司(以下简称乙方)承接工程有限公司(以下简称甲方) 工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

一、 工程内容:

1. 机房,电池间,气体灭火室,办公室及监控室装修工程

2. 机房电气工程

3. 新风系统工程

4. 防雷接地工程

5. 动力环境监控系统工程

设备明细清单见合同附件

二、工程造价:

系统工程含税总造价为大写人民币 元整 (¥ *元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。(设备明细清单见合同附件)

三、付款方式:

1.合同签订生效后,甲方即支付乙方*元整(.00)作为工程预付款。

2. 余款工程总造价的 40 %,即人民币*元整(¥ *元整),于所有设备进场后一周内付清。

3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内,甲方付至工程总造价的 95 %,即再付人民币*元整(¥ *元整)

4.余款工程总造价的5 %,即人民币 *元整(¥*元整)作为质保金,于工程验收投入正常使用后12个月内付清。

5. 乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票,甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款(即工程验收款)。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

四、工程期限:

年 月 前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。

五、双方责任:

(一)甲方责任:

1. 对于乙方不能协调解决的现场问题,甲方应派专人到现场给予协调解决。

2. 甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。

3.工程施工结束,甲方应予以及时验收,乙方应提前三天书面通知甲方验收。

4. 根据合同付款条例按期支付工程款。

(二)乙方责任:

1.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:

(1)施工单位的营业执照,税务登记证及组织机构代码证;

(2)施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。

2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品,各项技术指标符合国家标准及原厂指标,在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。

3. 乙方应遵守国家法律法规,在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果,甲方不负任何连带责任,如给甲方或第三方造成损失,甲方有权追究乙方责任。

4. 乙方应按严格执行按图施工(甲乙双方签字确认过的图纸)和按合同实行制度,装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致,并保质保量在约定的时间内完工;在施工过程乙方不得无故停工,现场条件不允许除外。接甲方整改通知,乙方应及时组织工程整改,如果验收过程中甲方发现问题,乙方必须在两天内解决,不得影响甲方工期,否则,承担由此造成的工期及费用损失。

5. 服从甲方现场管理人员管理,接受甲方及建设方或监理的检查;做好安全文明施工,并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用;

六、保修期限及售后服务:

1. 本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起 12个月。保修设备具体见设备清单。

2. 在保修期内,如产品出现非甲方原因造成的质量问题,由乙方负责免费维修、调换,由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的,则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

3. 在保修期内,如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题,如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作

4. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,乙方只收取维修工本费。

七、违约责任:

自本合同生效之日起,双方应严格履行本合同所有条款。如有违约,由违约方承担一切损失。 乙方的违约责任:

(1)如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷,甲方有权退货,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额10%的违约金。

(2)乙方工期延误,且无甲方签认的书面延期单,应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额30%的违约金。

(3)工程质量达不到合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题,承担违约金500元/项(如乙方未能及时组织整改,该类工作量将不予决算);发现重大质量问题的,甲方可单方面终止合同,且工作量不予结算。

甲方的违约责任:

1、乙方在提交书面延期单,而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟,责任应由甲方承担。

2、如甲方无正当理由不能按期支付货款,每延期一天,应向乙方赔偿合同总价1%的违约金,并累计,延期10天以上,甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。

争议处理:

双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,如协商不成,任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。

八、工程验收标准和方法:

1、本工程质量标准双方约定为:依国家相关验收标准执行。

2、具体配置见合同附件。

3、乙方保证所提供的各种材料,其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项,由乙方无偿补足;验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的,将按实调减合同总价。

4、在工程施工过程中,如果是乙方所报材料不足,乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。

5、合同总价为项目包干价,含所有必配的附件、资料等,包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。

6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。

7、该工程竣工后,乙方应向甲方免费提供全套的技术文档(竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等)和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试,则测试通过后费用与乙

九、 变更、追加

1、工程进行中,甲方如要求变更原设计或增加项目,应双方商定造价,由甲方签署变更通知书作为结算依据;

2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失,由甲方承担;

3、合同中已有适用变更工程项目的价格,按原价格计算,没有适用变更工程项目的价格,按市场价格双方商定。

十、不可抗力:

(1)本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(2)甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时,应及时向对方通报不能履行合同条款的理由,在取得有关主管机关的证明文件后,允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他规定

(1)本合同未尽事宜,由双方友好协商,或经双方协商一致后,另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。

(2)本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后,该工程项目原先所签合同同时作废。

(3)本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同,其传真件具有法律效力。

甲 方: 乙 方:

授权代表: 授权代表:

日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

机房整改施工合同 篇3

甲方:______________乙方:______________

就基站机房土建施工事宜,双方以平等、互利的原则达成如下协议:

一、承包方式:甲方采取包工不包料的承包方式,把整个土建施工项目承包给乙方。

二、承包内容:

1、按设计图纸文件的所有内容;

2、施工现场的临时工棚;

3、建筑物四周散水外1米的场地平整。

三、承包的总价款:1、甲方采取一次性包死的方式,总价为元。(大写:);2、该价款包括施工班组简易人身保险。

四、付款方式:

1、开工前付仟元。

2、基础大脚完成后付

3、地梁完成后付仟元。

4、柱及砌砖完成后付

5、主体封顶后付仟元。

6、装修完成后付仟元。

7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。

五、工期:

1、自工开之日起45天内完成;

2、本工程开工期为月

3、乙方每提前壹天,甲方奖励反之,罚款元。

六、甲方的'责任:

1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;

2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;

3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;

4、施工的关键部位及技术要求较高的部分,甲方应派专人指导。

5、甲方保证进度款的支付;

七、乙方的责任:

1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;

2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;

3、乙方负责砼部分的养护;

4、乙方不得以任何理由中途停止施工,如乙方中途退出施工,则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给,并罚违约金壹仟元。

5、乙方需按现行规范施工,保证工程的质量,如因施工而出现的质量事故所造成的损失,由乙方承担损失,损失的金额,甲方有权从承包总价中扣除。

甲方:______________乙方:______________

日期:______年______月______日

机房整改施工合同 篇4

甲方:乙方:

就 基站机房土建施工事宜,双方以平等、互利的原则达成如下协议:

一、承包方式:甲方采取包工不包料的承包方式,把整个土建施工项目承包给乙方。

二、承包内容:

1、按设计图纸文件的所有内容;

2、施工现场的临时工棚;

3、建筑物四周散水外1米的场地平整。

三、承包的总价款:1、甲方采取一次性包死的方式,总价为 元。(大写: );2、该价款包括施工班组简易人身保险。

四、付款方式:

1、开工前付仟元。

2、基础大脚完成后付

3、地梁完成后付仟元。

4、柱及砌砖完成后付

5、主体封顶后付仟元。

6、装修完成后付仟元。

7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。

五、工期:

1、自工开之日起45天内完成;

2、本工程开工期为月

3、乙方每提前壹天,甲方奖励反之,罚款元。

六、甲方的责任:

1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;

2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;

3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;

4、施工的关键部位及技术要求较高的部分,甲方应派专人指导。

5、甲方保证进度款的支付;

七、乙方的责任:

1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;

2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;

3、乙方负责砼部分的养护;

4、乙方不得以任何理由中途停止施工,如乙方中途退出施工,则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给,并罚违约金壹仟元。

5、乙方需按现行规范施工,保证工程的质量,如因施工而出现的质量事故所造成的损失,由乙方承担损失,损失的金额,甲方有权从承包总价中扣除。

甲方:乙方:年月日:

机房整改施工合同 篇5

甲方:________________________

乙方:________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本协议。

一、工程概况:

工程名称:消防水池;

工程地点:股份有限公司院内;

工程面积:该工程建筑面积共计199、5平方米;

工程造价:该工程总造价为52万元,大写:伍拾贰万元整。

二、合同工期:

本工程从20xx年11月10日开工,到20xx年11月26日竣工。总日历天数为16天。

三、承包方式:

承包方式:采取包工包料形式。

四、质量标准

(一)钢筋混凝土整体浇筑,水池高出地面30厘米,安装不锈钢栏杆。

(二)工程质量标准按国家现行施工规范验收

(三)工程保修按有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,

五、工程付款办法

(一)乙方完成工程量的50%,甲方付乙方总造价的30%给乙方;

(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90 %;

(三)剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。

六、责任范围

(一)甲方责任:

1、负责解决施工用水、用电、道路畅通;

2、及时组织工程竣工验收工作;

3、按本合同规定的'期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

(二)乙方责任:

1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责;

2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复;

3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。

七、其它事项

(一)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。

(二)合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。

(三)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

甲方(盖章):________________________负责人:________________________

乙方(盖章):________________________负责人:________________________

日期:________________________

机房整改施工合同 篇6

甲方:_________________详细地址:_________________邮政编码:_________________联系人:_________________联系电话:_________________住所:_________________

乙方:_________________详细地址:_________________邮政编码码:_________________法定代表人:_________________联系电话:_________________住所:_________________

甲方经经过招选,选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位,并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。为明确甲乙双方的权权利与义务,根据《中华人民民共和国民法典》及相关法律律法规的规定,本着互惠互利利的原则,双方就委托建设工工程施管理资料下载网工有有关事宜达成以下协议以共同同遵守:_________________

第一条工工程项目概况:_________________

第二条工程项项目的运作方式:_________________

(一))甲乙双方协商确定,由甲方方将机房建设工程发包给乙方方,包括机房设计、施工与相相关单位沟通协调等所有相关关事宜均由乙方负责;

(二)甲方制订机房材料和机机房建设设计要求,乙方根据据甲方制订的要求和细则进行行材料采购、工程施工,其间间乙方涉及到的与施工有关的的各项事宜均由乙方自行解决决,涉及乙方不能确定的技术术的问题或特殊突发情况应和和甲方协商解决。

第三条第四条工工程价款与费用结算(一一)工程施工总价款人民币((小写):_________________(人民币大写:_________________:_________________);

1..乙方办理完毕所有站点的手手续并经甲方认可后,甲方付付给乙方总合同金额的30%%作为工程启动资金。

2.机房建设完毕(包括机房房建设装饰、电源引入、室内内布线、设备接地线、避雷等等)经甲方验收合格再付总合合同金额的%。

3.剩余%工程合同款于工工程全部完工个月后经甲甲方终验合格后全部支付完毕;

4、甲方将合同项下下的应付合同款付至乙方以下下指定账户:_________________收款人开户行:_________________账户:_________________

5.乙方在甲方支付合同款款项时,应先按各期付款数额额向甲方开具第五条工程期限

(一)工程开工日期为:_________________;

(二))施工最后期限:_________________

甲方:_________________

乙方:_________________

________年____月____日

机房整改施工合同 篇7

甲方:________________________

乙方:________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就土石料回填施工事宜达成如下协议,以下双方共同遵守。

一、工程内容

1、施工内容:甲方将取土点场地内土石运输到乙方指定的场地卸料回填作业。

二、综合价格、结款方式

2、结算方式:按每车测量规格为准计方量以及抛高按25公分计算。结算周期每三天壹结算,在第四天的15点前付款,其扣除油料款和如有预支款。

三、其他约定

1、甲方负责处理该工程中相关事宜,取土场的'一切原料费、装卸设备、运输车辆以及施工人员等费用都由甲方负责,乙方只负责按运输到指定场地的土石量,按照第二条结算方式和价格,按时将工程款支付给乙方。

2、甲方应理顺运政、交警、环保、国土、城管等及周边关系,确保道路畅通,在乙方车辆不违规运输的情况下,因以上范围扣车超过24小时,甲方应赔偿车辆误工费每台车500元。

3、如遇领导视察封道若超过三天后再无故叫停者,应补偿乙方按每车每天元误工费。

4、甲方必须协调好工地管理人员,保障道路和卸土点及时清理平整,保证运输道路畅通,以便乙方车辆顺利安全行驶。如造成乙方车辆误工,停止运输所带来的损失每车每天补偿500元。

5、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。如甲方资金不能按时支付,造成停运所造成的损失,一概由甲方负责,每车每天补偿500元。在天气正常可以运输的情况下,甲方不给安排工作,停止运输所带来的损失每车每天补偿500元。

6、乙方车辆运输土石料到甲方指定场地卸料,必须听从甲方指挥,确保在指定卸料点卸料。如果未按指定地点卸料,甲方有权不结算该趟运料。

7、同一个卸料场,甲方不可单方面承接第三方的卸料业务,如有发生视为甲方所有,甲方有权追讨乙方全部违约所得,并赔偿给甲方带来的一切损失。

四、附则

1、其他违约责任按《合同法》相关条款执行。本合同运距及价格变动,双方可另行协商并签订补充协议,其它未尽事宜双方共同协商处理。合同生效后,若一方违合同协商未果,可向本合同实际履行地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具备相同的法律效力,并以双方法定代表人,授权委托人,或自然人签章后生效。

3、本工程双方不产生税及税票,任何一方不得向对方索取。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

日期:_________年____月____日日期:_________年____月____日