《工程简易施工合同范本（汇编三篇）》

工程简易施工合同范本（精选3篇）

工程简易施工合同范本 篇1

建设单位(全称)： (以下简称甲方)

施工单位(全称)： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意，订立本合同，条款如下：

经甲乙双方同意，甲方将本村自来水工程承包给乙方，工程总价 元。

一、质量标准：

甲方要求乙方保质保量，在保质期一年内，乙方无偿保修;一年后出现质量问题，乙方予以修理，甲方付维修费。

二、结算方式：

1、乙方材料到位，甲方付给乙方材料费总价的 %。

2、经上级有关部门验收合格，工程按装结束后，甲方付给乙方工程总价的剩余部分，留 元作为质保金。

3、一年之内质量没有问题，甲方把 元质保金全部付给乙方。

三、违约责任：

1、甲方工程如出现问题，乙方应及时修理，如不及时修理，扣工程总价的 %。

2、甲方必须按规定时间付款，如不及时付款，按工程总价的 %付给乙方违约金。

3、工程有关材料因人为破坏，损失由甲方负责。

4、在施工当中，甲方负责乙方的安全安装。

以上责任甲乙双方共同遵守，本合同在进行过程中，如有争议，甲乙双方协商解决，协商不成依法向当地人民法院起诉。

本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。自签字之日起生效。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程简易施工合同范本 篇2

甲方：__________________

乙方：__________________

甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、合同期限

从_________年_____月_____日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_____月_____日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。

二、工作岗位

甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

三、工作条件和劳动保护

甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

四、工作时间

甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。

五、劳动报酬

乙方工资按以下第____种方式，按工期进度结算：

1、按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；

2、按建筑面积计酬，每平方米_________元；

3、其它：若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。

六、社会保险

甲、乙双方按规定参加社会保险。

七、劳动纪律

乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。

八、劳动合同的解除与不得解除的规定

经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。

（一）乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

1、在试用期间，发现不符合录用条件的；

2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；

3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

4、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

（二）在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前_________日以书面形式通知乙方本人：

1、乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的；

2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

（三）有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：

1、在试用期内的；

2、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3、甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；

4、乙方因其它情况需要辞职，需在__________日前以书面形式通知甲方。

（四）乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：

1、因工负伤，在规定的医疗期内的；

2、女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；

3、法律、法规、规章、规定的其他情形。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金__________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

若双方不能协商解决的，当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向__________人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。

本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为准。

甲方（盖章）：__________________

乙方（签名）：__________________

_________年_____月_____日

工程简易施工合同范本 篇3

发包人：

承包人：

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：天。拟从xx年xx月xx日开始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价(大写)：xx元;(小写)：xx元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按招标文件约定的`期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、其他

1、本合同订立时间：xx年xx月xx日

2、本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

3、本合同共六份，双方各执三分。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

日期：

日期：