《油料购销合同范本（热门三篇）》

油料购销合同范本（通用3篇）

油料购销合同范本 篇1

购苗方：（以下简称甲方）

供苗方：（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》，就甲方购买工程所需苗木的具体事宜签订本合同，共同遵守。

一、甲方所购苗木品种、规格、数量及价款

1、各品种、各规格苗木均经甲乙双方现场选定标记为准（详见合同后附苗木采购清单）；

2、苗木采购清单及甲方现场监督人员的监督作甲方验收标准。

3、苗木交付地点：市路号甲方指定地点。

二、双方工作

1、乙方工作：

（1）在合同期间甲方所选定标记的苗木，乙方不能中途调换或售给他人，否则甲方有权解除合同，并由乙方支付合同总价款的10%作为违约金；

（2）如期、如质、如量按第一条约定的附表中的数量起苗、包扎、装车。

（3）乙方委派为本合同的执行代表。

（4）乙方提供的苗木应符合标准做好起苗、包装、运输的保护措施，以确保苗木的成活率。

（5）苗木运输由乙方负责（运费由乙方承担），并由乙方承担运输途中安全及苗木损伤一切风险，普通苗木正常外皮磨损，小枝叶折裂等除外。

2、甲方工作：

（1）甲方委派为本合同的执行代表，负责现场监督乙方操作全过程。

（2）甲方按合同如期如量支付货款。

三、付款方式

1、在合同签订当日，甲方付清合同总价款（含运费及税金）：人民币元整（￥元）。

2、乙方按甲方的要求于年月日起按甲方现场工程师进苗日期安排要求分时间分品种包装好装车，货款付清货物才能发出。

3、乙方须在甲方付款同时将发票（将苗木费及苗木运费一同开具苗木发票）足额提供给甲方。

四、违约责任

如甲方逾期付款的，逾期每日按应付而未付款的万分之二向乙方支付违约金；如乙方迟延供货的，逾期每日按甲方已付款的万分之二向甲方支付违约金。

五、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，自双方盖章之日起生效，双方同意以传真的方式订立合同。本合同未言明事项，均按《中华人民共和国经济合同法》相应条款处理，双方如有争议，可协商解决，如协商不成，甲、乙双方任何一方可向人民法院起诉。

甲方（公章）：乙方（公章）：

代表（签字）：代表（签字）：

地址：地址：

油料购销合同范本 篇2

原告：王，女，汉族，现就职于x市劳教所第x大队，电话：

被告：河北x房地产开发有限公司，地址：xx市路号，法定代表人：张，电话：

诉讼请求

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

此致

油料购销合同范本 篇3

甲方（供方）：

地址： 邮编:

电话：

乙方（需方）：

地址： 邮编:

电话：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。

第一条  合同标底、数量：（单位：吨）

注：质量标准：按照国家现行最新石油产品标准执行，汽油标准号：GB17930-20__,柴油标

准号：GB252-20__

第二条  乙方若需超过本合同约定数量和期限供油，属正常销售的，其数量、价格、期限需经双方重新书面确定。

第三条  所有权及风险转移：

甲方负责将油品运送至指定的地点。所有权及风险自乙方完成验收时起转移给乙

方。

第四条 运输方式、到站及交货期限：

运输方式： 到站：  收货人：

甲方在合同生效后16天内将本合同约定的标的物送至乙方指定的地点。运输过程中发生的运杂费由甲方承担。甲方超过规定时间仍未送货的，乙方有权选择解除合同或选择继续履行合同，若乙方选择继续履行合同，以逾期提油当日和签订合同当日价格较低价格为结算价格。

第五条 油品验收

1. 验收时间：甲方将油品运至乙方指定的地点后，乙方须及时到场监卸并验收， 如有异议及时提出，甲乙双方协商解决。

2.数量验收：油品的数量计量应以双方认可的交接计量为准。发货油品数量误差 在±3‰之内的，以炼厂出库单载明的数量为结算依据；发货油品数量误差超过 ±3‰的，按双方协商确认的数量结算。

3.质量验收：按照国家现行最新的石油产品标准执行，汽油标准号GB17930-20__，柴油标准号：GB252-20__。甲方需向乙方提供该批次油品《质量合格证》或《质量检验报告》，双方按现行石油产品标准规定的方法进行检验，取样方法按照标准号：GB/T4756---1998执行。发生质量问题，甲乙双方共同委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定，有鉴定部门出具油品质量鉴定报告。鉴定油品存在质量问题的，鉴定费用由甲方承担，同时，甲方还应当更换货物，给乙方造成损失的，还应当赔偿损失。如鉴定的油品不存在质量问题，鉴定费用由乙方承担。

第六条  付款方式

1.付款方式：预付货款至甲方指定的银行账户（开户行： 账号：）

2.发票的开具：乙方按照合同规定结清所有货款和相应费用10工作日内，甲方开出销售增值税发票。

第七条 违约责任

1.经国家有关部门鉴定，因甲方行为造成供应油品质量不合格的，由甲方负责包换，若因此给乙方造成损失的，甲方应全额赔偿。

2.乙方延迟付款每日应按欠款总额的5‰计付滞纳金。最高不超过合同总金额的3%。

3.甲方延迟交货每日应按欠货款总额的5‰计付滞纳金。最高不超过合同总金额的3%。

第八条 争议解决

甲、乙双方因履行本合同发生争议，应首先协商解决；协商不成时，按国家法律规定，提交签订地人民法院诉讼解决。

第九条 需要双方明确的其他事项

1.甲乙双方已相互提示就本合同个条款作全面、准确的理解，并应对方要求作了相应的说明，签约双方对本合同的'认识已达成完全的一致。

2.为保障本合同的履行，如甲方要求乙方提供担保或第三方为乙方提供担保，则由甲方和乙方或第三方另行签订担保合同作为附件，对甲乙双方都具有约束力。

3.甲乙双方对在履行本合同过程中而知悉的对方商业秘密，包括但不限于各自提交给对方的合同、文件、资料、数据等，或其他使用对方处于有利竞争地位的信息，负有保密义务。任何一方不得将对方的商业秘密披露给任何第三方或不当使用，但经对方书面同意或按法律规定除外。

4.合同一方通信地址变更，须以书面形式通知对方。合同一方按本合同规定向对方发出的通知或其它信函，应以书面形式作出，并经专人，速递或传真按本合同中注明的注册地址向对方发出。送达时间以下列规定为准：

(1) 专人交付之日视为送达之日；

(2) 速递在发出后第三天被视为送达；

(3) 传真方式以顺利发出当天后的第一个工作日视为送达。

5、本合同所述不可抗力指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：天灾、水灾、地震或其他灾难，战争，以及其他在受影响的一方合理控制范围以外且经该方合理努力后也不能防止或避免的类似事件，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

6.本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分。

第十条 本协议一式两份，甲乙双方各 壹 份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后成立。

第十一条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。谈判过程中形成的资料、意向与本合同不一致的一律以合同为准。

甲方（盖章）：  乙方（盖章）：

单位地址：单位地址：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

签约代表：签约代表：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

账  号：账  号：

邮政编码：邮政编码：

签约时间：年  月  日