首页 > 法律文档 > 其他 > 合同范本 > 施工合同 > 工程施工设备租赁合同【推荐三篇】正文

《工程施工设备租赁合同【推荐三篇】》

时间:

工程施工设备租赁合同(通用3篇)

工程施工设备租赁合同 篇1

甲方:

身份证号码:

住址:

电话:

乙方:

身份证号码:

住址:

电话:

甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议

一、项目概况及合作条件

1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

二、工程管理责任及分工

1、该项目工程管理责任及分工如下

(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

2、材料采购及其他

(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

(2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

三、利益分享和风险承担

1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

四、资金和管理

1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

五、违约责任

六、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

七、免责约定

在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

八、本协议生效、终止及其他

1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

4、本协议于_____年_____月_____日,由合作双方在中国_____市签字。

甲方(签字):

______年______月______日

乙方(签字):

______年______月______日

工程施工设备租赁合同 篇2

发包人(甲方):_________________

承包人(乙方):_________________

签约日期:_________________

第一章合同协议书

发包人(又称甲方):_________________

承包人(又称乙方):_________________

为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,经发包人与承包人友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况,于________年________月________日在发包人所在地签署本室外排水工程施工合同

1. 工程概况

1.1 工程名称:_________________室外管网工程

1.2 工程地点:_________________

1.3 工程内容:_________________给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管网(详见图纸)。

1.3.1 承包人应按照发包人的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。

1.3.2 发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。

甲方:_________________

___________年_______月_____日

乙方:_________________

___________年_______月_____日

工程施工设备租赁合同 篇3

出租方(甲方): 承租方(乙方): 负责人: 身份证号码: 电话: 电话: 地址: 地址:

甲、乙双方本着平等互利的原则,经过协商达成如下协议:

1、甲方出租井字吊、钢模、钢管、扣件等租赁物给乙方做工程使用,租赁物的原价格、租金单价详见表一,规格型号、数量、日期详见发料单。

2、租赁合同签订后,乙方向甲方支付押金人民币整 ,甲方为乙方办理提货手续。租赁期间,不得以押金抵作租金;租赁期满,乙方返回租赁物后,押金可以抵作租金。

3,在租赁期间,租金按每月收取,乙方应在10天内支付己使用租赁物的租金,若延期支付,每延期一天,按租金总额的2%承担违约金。甲方可解除租赁合同,收回物资。乙方承担甲方的所有损失。

4、乙方在清点租赁物时,应仔细检查,发现租赁物有质量问题在甲方开发料单前调换,开单签字以后实为验收合格。乙方在使用过程中致租赁物丢失、被盗、损坏时按表一所列租赁物原价赔偿,发生安全事故与甲方无关,责任由乙方自行承担。租金按每天计算,甲方提供发票。

5、乙方工程完工后,应将租赁物及时归还甲方。甲方根据发料单、收料单及租金单价等与乙方进行结算,乙方在结算之日后10天内将租金付清。若延期结算付款,每延期一天;每天按未支付租金的2%,支付违约金。为方便承租方:身份证和有效证件均可用复印件。

6、若乙方故意拖延时间,和租赁到期后:不归还租赁物,不与甲方进行结算甲方有权向法院起诉,租金计算到起诉之日,未归还的租赁物按原价赔偿。

7、乙方不得擅自将租赁物转租和分租、抵押绐笫三人。

8、本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决。协商解决不成,任何一方均可向人民法院起诉。

9、本次租赁时限为

10、若在租赁期间,甲方需收回所租物资,则负责乙方所发生的,运输,下车费用,退还押金及所支付租金的一半。 表一 租赁物原价格、每天租金单价表备注:,发钢管时,请承租方仔细清点长度是否标准后签字。

本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。附件(发料单各一份)。

双方签字

出租方 (甲方) : 经办人: (盖章签字)

承租方(乙方):承租人:(盖章签字)

合同签订日期: 年月日